装修是对房屋进行改造与装饰的过程,可以提升居住环境的舒适度和美观程度,我们的家需要进行一次装修了吧。在下面的范文中,我们可以看到一些实用的装修技巧和布局建议。
办公室装修申请书
尊敬的__市地税局:
我局办公楼位于紫阳县紫府路中段38号,办公楼分前楼、后楼两栋,前楼始建于1985年,框架结构,于1998年从原土产公司购买,建筑面积为1035m2,共6层,作为县局机关办公使用;后楼始建于1986年,砖混结构,建筑面积为703.37m2,共5层,作为稽查局、办税服务厅办公使用。20__年,经市局批准,我局曾对办公楼的内外墙、楼梯和室内地面等进行了改造装修,但是因办公楼东侧第四层前后楼的连接平台属新建,建成后受5.12地震和7.18灾害影响发生了整体沉降,与原办公楼墙体出现间隙,直接导致平台下的三楼会议室、二楼办公室出现严重漏水、漏雨现象,加之20__年的改造装修工作主要是围绕办公楼的内外墙、楼梯和室内地面等进行的装修亮化,还有诸如办公楼顶层防水、电路、网络等隐形部位没彻底改造。目前,办公楼因房屋老化,墙体多处开裂,每逢雨天都出现不同程度的渗水、漏雨现象,造成部分办公室墙皮脱落,墙面严重污染,而且导致大部分办公室极为潮湿,湿气较重,严重影响了工作人员的正常办公和身心健康。特别是前楼的监察室、行政办公室、小会议室和后楼的稽查局档案室等漏水特别严重,同时办公楼的电路、网线、电话等线路也均是按以前标准和要求设计建设的,容量小、不规范,超负荷使用多年,经常出现电路短路,网络不通的现象,而且由于漏雨还导致电线受潮,办公楼存在漏电、连电、失火等安全隐患。尽管我局多次进行了维修,但是由于资金不足都只是进行了小规模维修,治标不治本。
为了适应新形势下办公需要,保证机关工作的正常开展,我局拟决定对办公楼进行全面维修。重新粉刷办公楼墙体,对前后楼的楼顶、平台进行防水改造,对前后楼加盖大屋顶,亮化、美化办公楼,对办公楼的内部电路,网线全面升级改造。经过测算,所需经费分为土建工程预算、室内工程预算和电路、网络工程预算预计需维修经费35万元,请市局审核批准。
妥否,请批示。
申请人:____。
日期:__年__月__日
房屋装修申请书
xx土地规划局:
您好!
我叫xxx,是xx乡xx村xx组农民。由于下列几个原因,我申请新建住房。
1、我现住的房屋,还是19xx年建的简陋木制瓦房,至今己近50年,虽经过多次整修,但破损处仍然较多,修修补补既难解决漏雨漏风问题,也影响房屋外观。因而建新房非常有必要。
2、我现居住的房屋一共5间,60多平方米,要住8人,还要堆放粮食等,显得十分拥挤。特别是我大儿子后年要娶媳妇,女方家要求必须有新房才肯嫁过来。为了改善现有的住房状况,为了我大儿子能顺利成家,我也必须建新房。
3、这些年来,党的政策越来越好,我们农民的收入也一年比一年增加。我通过二十多年的辛勤劳动,不断积攒,已基本上攒够了建新房(建成砖混水泥房)的费用。只要上级一批准,我就能马上动工。
4、我建房的.方案是:拆除现有的住房,主要在老地基建新房,另外占用我现住房背后的自留地40平方米。所建房屋为一楼一底,约200平方米。
特此申请,敬请审核批准。
此致
敬礼!
申请人:xxx。
20xx年xx月xx日。
住房装修申请书
荣县人民政府、北街社区:
申请原因及理由:我本人原是粮油加工厂职工,因该厂破产倒闭于20xx年下岗至今无事可做。同时解除了劳动合同。
下岗后既无国家的收入和其他经济来源,更无经济购买住房,为了生存,现外出打工维持生活,又丢不下小小年纪的女儿。儿子也没有工作,在家待业,想在本城找工作又难找到适合我们的工作,所以致使经济和生活十分困难。
上班时单位已交养老保险,但下岗后没有交养老保险,连生活都成问题,所以交不起养老保险金。
为此,根据现在特殊情况和实际问题,恳求政府解决廉租房补贴,渡过住房难关为谢!
此致
敬礼!
xuexila。
20xx年x月x日。
装修验收申请书
工程名称:_________________。
工程地点:_________________。
建设单位:_________________。
设计单位:_________________。
施工单位:_________________。
监理单位:_________________。
某公司:
______年___月日。
5、变更签证单(如有)。
施工单位(盖章)年月日。
工程设计单位质量检查意见。
理情况、质量事故技术处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价。
某公司印制。
建设单位使用。
工程竣工验收邀请函回复:
已收到上报的竣工验收资料,经核查,符合竣工验收条件,同意于______年___月日地点进行工程竣工验收。
xx公司(盖章)。
工程竣工验收项目表。
制性标准的情况;工程合同履约情况;规划、公安消防、环保、档案等规定落实情况;设计功能、指标实现情况等;对工程设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量情况;难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。验收组组长由建设单位派人担任。
办公室装修申请书
尊敬的沧州市人民政府:
我局办公楼是1976年建设的原化工局办公楼,产权归市政府所有,20__年政府对该楼进行了简单维修后,供市林业局、市扶贫办以及原市化建医药办下属化工研究所等几家单位共同使用,我局代市政府管理。
由于该办公楼建楼时间早,且年久失修。特别是今年6月16日,我市下了罕见的冰雹,将楼顶防水材料(sbs)严重砸损,全部损坏,造成楼顶普遍漏水,室内屋顶与墙面十分潮湿,办公房顶皮严重脱落。另外由于漏雨导致电线受潮,存在漏电、连电、失火等安全隐患。
鉴于以上情况,急需进行整修,以确保工作的正常开展。经测算,需整修资金2.5万元。恳请解决为盼!
当否,请批示。
办公室装修申请书
尊敬的__县教育局:
高庙九年一贯制学校座落于巍巍大龙山脚下,白桑梅铺公路中段。学校历史悠久,20__年又与高庙小学合并,成为一所融小学、初中为一体的九年一贯制学校。学校现有初中6个教学班,小学8个教学班,612名学生,46名教师。
学校教室、办公室、实验室、各科室、教师住宿区相互交错、相互影响,还有些功能室如音、美活动室至今没有建立,老师上班区域遍布各楼房与楼层,不便于管理,上班纪律不能很好的贯彻,外面来找人的更不知道从何处入手。现申请将主教学楼前两幢楼改造成办公室、各功能室,让所有的老师能够集中办公,统一管理。改造、装修预算:
高庙九年一贯制学校。
20__年11月8日。
会所装修合同
发包人:
承包人:
本工程设计人:电话:
施工队负责人:电话:
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况。
工程地点:___________________.
工程内容及做法。
工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
承包人包工,包料;。
承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料;。
承包人包工,发包人包料。
工程期限____天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
合同价款:本合同工程造价为:____________元。
第二条工程监理。
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份;。
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份,设计费______元,由发包人支付。
第四条发包人义务。
提供施工期间的水源,电源;。
负责协调施工队与邻里之间的关系;。
施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收。
第五条承包人义务。
施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;。
严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;。
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供。
由承包人提供的材料,设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误。
对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更;。
不可抗力;。
发包人同意工期顺延的其他情况。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不。
顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准。
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修。
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。
工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条工程款支付方式。
双方约定按以下第____种方式支付工程款:
合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
工程进度过半指:________________________________________.
其他支付方式:_______________________________________.
工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任。
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
提交________仲裁委员会仲裁;。
依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定。
因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用________元。
施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条其他约定事项:_______________________。
第十六条附则。
本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人:承包人:
法定代表人:
委托代理人:
________年____月____日________年____月____日。
装修工纠纷申请书
申请再审人:,性别,出生日期,民族,工作单位,住址,公民身份号码,联系电话。
被申请人:,住所地,统一社会信用代码,联系电话。
负责人:
被申请人:,性别,出生日期,民族,工作单位,住址,公民身份号码,联系电话。。
被申请人:,住所地,统一社会信用代码,联系电话。
法定代表人:。
一、申请事由:
申请人再审人与被申请人因触电人身损害赔偿纠纷一案,不服云南省昭通市中级人民法院于年月日作出的云06民终550号民事判决书。申请再审人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项:“当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:原判决、裁定适用法律确有错误的;”之规定,向贵院申请再审。
二、申请再审的请求:
1.请求撤销______________________民事判决书。
2.改判申请再审人不承担责任。
3.本案诉讼费用由被申请人承担。
三、具体事实与理由:
申请事由符合《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项:“当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:原判决、裁定适用法律确有错误的;”之规定,具体理由如下:
原审以国务院《建设工程质量管理条例》第二条和第七条之规定,认定申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人粉糊,对承揽人具有选任不当的过错,认定申请再审人承担30%的责任是法律适用错误。
首先,室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工,必须具备相应的施工资质,故本案申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人粉糊,并无对承揽人选任不当的过错。
其次,建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据,但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九条规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。内墙及外墙粉糊不是涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,因此并不需要在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。
此外,参考最高人民法院民申字第938号朱某与祥云县某煤矿其他合同纠纷申请再审民事裁定书,最高人民法院认为,关于本案《建筑装饰工程施工合同》的效力问题。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工,必须具备相应的施工资质,故本案朱某及其经营的设计室未取得装饰装修工程施工资质,不属于适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定,应当认定为合同无效的情形。建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据,但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工,且该规定系部门规章,不能作为认定民事合同无效的法律依据。故朱某所持本案《建筑装饰工程施工合同》因违反法律强制性规定应认定为无效的主张,缺乏法律依据,本院不予采信。因此,室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。申请再审人没有过错。
综上所述,原审适用法律确有错误。申请再审人请贵院依法再审,纠正错误,维护申请再审人的合法权益。
此致
__________高级人民法院。
申请人:
办公室装修申请书
有的时候办公室换一个环境是有利于员工的心情的。下文是关于办公室装修的。
申请书。
仅供参考!
郧县教育局:
高庙九年一贯制学校座落于巍巍大龙山脚下,白(桑)梅(铺)公路中段。学校历史悠久,20xx年又与高庙小学合并,成为一所融小学、初中为一体的九年一贯制学校。学校现有初中6个教学班,小学8个教学班,612名学生,46名教师。
学校教室、办公室、实验室、各科室、教师住宿区相互交错、相互影响,还有些功能室如音、美活动室至今没有建立,老师上班区域遍布各楼房与楼层,不便于管理,上班纪律不能很好的贯彻,外面来找人的更不知道从何处入手。现申请将主教学楼前两幢楼改造成办公室、各功能室,让所有的老师能够集中办公,统一管理。改造、装修预算:
高庙九年一贯制学校。
20xx年11月8日。
自20xx年5月22日起,我司接管x小区以来,一直在业主方给了项目管理一间办公室办公,办公环境简陋,为树立公司形象,更好的为业主服务,同时给项目工作人员营造一个宁静的办公环境,拟向公司领导申请对项目物业办公室及宿舍进行装修整改,经管理处工作人员多方询价比较,此次装修改造相对合理的报价约14813元(其中装修公司部分约12648元,管理处自行安装部分约2165元)。
附:装修改造费用明细。
妥否,请批示!
申请人:
日期:
旗项目办:
因旗委政府建立政府信息中心,我委从党政大楼一楼搬至六楼约90平米活动室里办公。办公室空间大、房顶高(约8米)、窗户大(约40㎡防紫外线玻璃)、暖气片少(共四组),导致办公室夏季闷热冬季冷、取暖不好、回音大、光线暗等情况,办公条件较差。为给干部职工创造舒适、明亮的办公环境,特申请装修办公室,现将装修办公室经费预算上报如下,望审核。
申请人:
日期:
装修公司离职申请书
尊敬的公司领导:
您好!
自从20xx年x月份进入xx装饰公司这个大家庭以来,我陪受企业的教育,团结务实精神的鼓舞,为不久将来踏入社会积累了丰富的时间经验。学习了一些再学校学不到的'东西。充实了自己,在此我特别感谢公司能在暑假给我这个机会。
今天我选择离开,又很多原因,在工作的一个多月里,___为公司作出什么贡献,在此我非常抱歉,在一个我需要回家一趟,看看年迈的奶奶,并且拿开学的学费。几经考虑,为了公司和自己的个人原因,决定放弃。
最后诚恳的说声:对不起!也衷心的愿xx公司的明天会更好!现呈交辞职报告,忘领导批准。
此致
敬礼!
辞职人:xxx。
20xx年xx月xx日。
会所装修合同
承包人:______。
本工程设计人:______电话:______。
施工队负责人:______电话:______。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况。
工程地点:___________________.
工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
承包人包工,包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);。
承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。
工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理。
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务。
提供施工期间的水源,电源;。
负责协调施工队与邻里之间的关系;。
施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收。
第五条承包人义务。
施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;。
严格执行有关施工现场管理的'规定,不得扰民及污染环境;。
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;。
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。
第七条材料的提供。
由承包人提供的材料,设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误。
对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更;。
不可抗力;。
发包人同意工期顺延的其他情况。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不。
顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准。
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修。
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
_________________________;。
_________________________;。
_________________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。
工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。
第十一条工程款支付方式。
双方约定按以下第____种方式支付工程款:
合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
工程进度过半指:________________________________________.
其他支付方式:_______________________________________.
工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任。
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定。
因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条其他约定事项:_______________________。
第十六条附则。
本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人(签字):______承包人(盖章):______。
法定代表人:______。
委托代理人:______。
会所装修合同
发包人:。
承包人:。
本工程设计人:电话:。
施工队负责人:电话:。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:。
工程地点:___________________.
工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表).
工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式.
承包人包工,包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);。
承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表).
工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.
合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单).
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:。
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).
提供施工期间的水源,电源;。
负责协调施工队与邻里之间的关系;。
施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.
施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;。
严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;。
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场.
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单).
由承包人提供的材料,设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验.
对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更;。
不可抗力;。
发包人同意工期顺延的其他情况.
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延.
发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不。
顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延.
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担.
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:。
_________________________;。
_________________________;。
_________________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).
工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单).
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月.验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单).
双方约定按以下第____种方式支付工程款:。
合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:。
工程进度过半指:________________________________________.
其他支付方式:_______________________________________.
工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人.发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.
工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票.
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失.
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责.
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失.
发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元.
由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延.
由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元.
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:。
(一)提交________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院提起诉讼.
因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内).
施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管.工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用.
施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分.
本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止.
本合同签订后工程不得转包.
本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份.
合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.
发包人(签字):承包人(盖章):。
法定代表人:。
委托代理人:。
年月日年月日。