监理合同答案范文(18篇)

时间:2023-11-04 20:56:09 作者:碧墨

合同协议是一种法律文件,用于明确双方当事人在某项交易或合作中的权利和义务。参考下面的合同协议范文,可以更好地了解合同的各个方面。

公路监理工程师《合同管理》练习题及答案

1.施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括( )。

a.有利于本地区的承包商

b.有利于本系统的承包商

c.施工内容的专业要求

d.避免施上现场的交叉干扰

e.对项目建设总投资的影响

2.应由监理工程师签发的文件包括( )。

a.临时支付证书

b.竣工结算支付证书

c.最终报表

d.最终支付证书

e.结清单

9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应( )。

a.以自己的名义签定合同

b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

c.在授权范围内单独与第三方谈判合同

d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。

a.批准招标申请

b.审核招标文件

c.负责编制标底

d.参加开标会议

e.监督评标过程

5.按照fidic合同条件的规定,在( )期限内承包商都有权提出索赔。

a.合同签字日到发布开工令日

b.开工令日到颁发工程移交证书日

c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

e.结清单生效日之后到提出合同争议日

6.下列合同中,属于主合同的`是( )。

a.施工承包合同

b.施工分包合同

c.担保合同

d.监理合同

e.工程保险合同

7.在fidic土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险。

a.战争、动乱等

b.工伤事故

c.正常的恶劣天气

d.设计不当造成的损失和破坏

e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏

f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8.仲裁协议包括如下( )内容。

a.请求仲裁的意思表示

b.不向法院起诉的承诺

c.仲裁事项

d.双方争议的解决方式

e.所选定的仲裁委员会

f.争议调解人

9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较( )等方面内容。

a.监理上作目标设置的合理性

b.项目监理班子组织机构的完备性

c.工作计划的可行性

d.承诺保证提前竣工时间的长短

e.提交的方案是否有创新性

10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容( )。

a.招标的目标

b.招标项目的范围和性质

c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

e.工程的施工质量评定标准

监理工程师考试《合同管理》习题及答案

1.关于监理履行合同的监督控制说法正确的是(abce)。

a.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先得到委托人的认可

b.监理人调换总监理工程师时,必须经委托人同意

c.监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告

d.委托人可以按规定要求监理人对重大问题提交专项报告

e.合同专用条款或监理人的投标书中,应明确总监理工程师人选、监理机构派驻人员计划

2.在委托监理合同中,属委托人应履行的义务有(abce)。

a.开展监理业务前向监理人支付预付款

b.负责建设工程所有外部关系的协调,为监理工作创造外部条件

c.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

d.与监理人协商一致,选定项目的勘察设计单位

e.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

3.关于监理合同的协调管理说法中不正确的是(acd)。

a.在合同期内和合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露本工程的保密资料

b.委托人或承包人对对方的意见,应首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见

c.委托人和承包人发生争议时,监理机构应以委托方代理人的身份进行调解

d.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应做调解或仲裁的记录工作

e.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实资料

4.在下列(ac)情形下,监理人可以向委托人发出终止合同的通知。

b.暂停监理业务期限已超过三个月

c.暂停监理业务期限已超过半年

d.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大

e.因不可抗力导致合同履行暂停

5.设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,(abce)。

a.负责设计变更 b.负责修改预算

c.参加隐蔽工程验收 d.参与施工组织

e.参加工程竣工验收

6.下列关于设计期限说法正确的是(bcde)。

a.设计期限是合同约定的交付设计文件的时间

b.设计期限还包括由于非设计人的原因,经过双方补充协议确定应顺延的时间之和

c.因不可抗力影响,设计应顺延

d.因非设计人的原因影响,设计期限应顺延

e.因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响,设计期限应顺延

7.设计合同中,发包人的责任包括(ae)等。

a.对设计依据资料的正确性负责 b.保证设计质量

c.提出技术设计方案 d.解决施工中出现的设计问题

e.提供必要的现场工作条件

8.设计合同中发包方的义务包括(bd)。

a.为设计人员提供工作和生活条件

b.明确设计范围和深度

c.委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

d.按合同承担设计文件的保密责任

e.向施工单位进行技术交底

9.建筑工程施工合同履行过程中,应由发包人完成的工作有(de)。

a.保护竣工未交付工程 b.向工程师提供工程进度计划

c.办理环境保护手续 d.组织图纸会审

e.办理施工许可手续

10.以下说法中错误的是(cd)。

a.工程师易人需提前7天书面通知承包人

b.发包人和承包人均不许转让合同

c.总监理工程师的'职责应由发包人和承包人共同协商

d.发包人派驻工地代表应由承包人同意

e.工程预付款的支付应在专用条款中具体明确

11.质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括(de)。

a.地基实体 b.基础实体

c.主体结构 d.施工过程

e.重新检验

12.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是(ce)。

a.发包人对工程质量有特殊要求的,应支付由此产生的追加合同价款

b.工程师发现工程质量达不到要求,应要求承包人返工

c.工程师检查验收合格后,又发现质量问题,应由工程师负责

d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

e.工程师检验影响施工正常进行,应由发包人承担责任

13.工程师在工程施工进度管理中的说法,错误的是(ae)

a.按进度计划组织施工

b.实地检查

c.有权通知承包人修改进度计划

d.有权发布暂停施工指令

e.当事人协商一致

14.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。

a.双方提名的成员代表各自的单方利益

b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务

c.提交仲裁时,可以继续被任命为仲裁人

d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益

e.没有另一方的同意,任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议

15.关于正常适用条件下的最低保修期限正确的是(ad)。

a.基础设施工程,房屋建筑的主体工程为该工程的合理适用年限

b.屋面防水工程为2年

c.卫生间为5年,房间和外墙面的防渗漏为2年

d.供热、供冷系统,为2个采暖期、供冷期

e.电气管线,给排水管道为2年

16.依据施工合同示范文本中设计变更的规定,下列提法错误的有(ac)。

a.工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令

b.发包人需要对原设计变更,应提前14天书面通知承包人

c.承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更

d.承包人提出的设计变更须经工程师同意

e.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求

施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括(ce)。

a.不利于施工的自然条件

b.招标文件未说明的污染物影响

c.不利的气候条件

d.招标文件未提供的地质条件

e.战争或外敌入侵

18.下列关于工程变更的说法错误的是(ac)。

b.不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商

d.可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排

e.工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更

19.在fidic合同条件中,对于颁发工程移交证书的程序,下列提法错误的有(bde)。

a.工程达到基本竣工要求后,承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书

b.工程师接到申请后的21天内,如认为已满足竣工条件,即可颁发证书

c.如工程师认为没有达到竣工条件,则指出还应完成哪些工作

d.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后,需再次提出申请

e.部分工程的竣工验收不颁发移交证书

20.在fidic合同条件中,工程移交证书的主要作用(ce)。

a.指明竣工日期b.转移工程照管责任

c.颁发证书日就是缺陷责任期起始日

d.作为办理竣工结算的依据 e.表明施工合同的终止

监理工程师考试《合同管理》练习题及答案

工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。

a.承包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用

b.承包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用

c.发包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用

d.发包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用

正确答案:a

第 2 题

在建设工程施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,( )是错误的。

a.承包人承担由此发生的费用

b.工程师可以拒绝验收

c.由此造成工期延误不予顺延

d.承包人可以存放这些材料设备于施工现场

正确答案:d

第 3 题

不论监理工程师与承包人协商达成一致,还是他单方面作出的处理决定,批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内,则可( ),并抄送业主。

a.决定工期延长

b.提前终止合同

c.将此结果通知承包人

d.支付索赔款

正确答案:c

第 4 题

根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是( )。

a.工程师与承包人共同检验

b.工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验

c.工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽

d.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

正确答案:a

第 5 题

对于施工合同约定由发包人提供的图纸,如果承包人要求增加图纸套数,则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中,正确的是( )。

a.应由承包人自行复制,复制费用自行承担

b.应由承包人自行复制,复制费用由发包人承担

c.应由发包人复制,复制费用由发包人承担

d.应由发包人复制,复制费用由承包人承担

正确答案:d

第 6 题

依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

a.保证 b.抵押 c.质押 d.定金

正确答案:d

第 7 题

业主的索赔主要根据( )提出。

a.施工质量缺陷

b.设计变更

c.工程量减少

d.施工进度计划修改

正确答案:a

第 8 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时,下列终止合同的说法中,正确的是( )。

a.监理人发出终止合同通知,通知发出14天后,合同即行终止

正确答案:d

第 9 题

某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则( )

a.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担

b.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担

c.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担

d.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担

正确答案:d

第 10 题

某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以( )。

a.招标文件为准,开标时间后延

b.招标文件为准,开标时间不变

c.书面解答为准,开标时间后延

d.书面解答为准,开标时间不变

正确答案:c

第 11 题

建设工程一切险的被保险人可以包括( )。

a.业主 b.总承包商

c.分包商

d.业主聘用的监理工程师

e.设备供应商

正确答案:abcd

第 12 题

关于资格预审,下列说法正确的是( )。

a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分

b.为限制投标人,资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定

c.资格预审表中开列的内容应全面、完整,能反映投标人的综合素质

d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件

e.资格预审须知包括招标工程概况,但不包括工作范围介绍

正确答案:acd

第 13 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,下列权利中,监理人执行监理业务时可以行使的有( )。

a.工程设计的建议权

b.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

c.施工承包单位的选定权

d.工程设计变更的决定权

e.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案:abe

第 14 题

《建设工程委托监理合同(示范文本)》中赋予监理人的'权利包括( )。

a.终止合同的权利 b.负责合同的协调管理 c.合同承包人的选定权

d.委托监理工程重大事项的决定权 e.完成监理任务后获得酬金的权利

正确答案:ae

第 15 题

工程师审查承包人的索赔时,承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。

a.中标意向书

b.经工程师认可的施工进度计划

c.工程师发布的各种书面指令

d.招标时的标前会议记录

e.各类财务凭证

正确答案:bce

第 16 题

根据《招标投标法》的规定,下列各类项目中,必须进行招标的有( )。

a.大型基础设施建设项目

b.涉及国家安全的保密工程项目

c.国家融资的工程项目

d.世界银行贷款项目

e.采用特定专有技术施工的项目

正确答案:acd

第 17 题

在设计合同履行过程中,设计人的责任包括( )。

a.按时提供设计依据文件和基础资料

b.施工图设计完成后,组织鉴定和验收

c.负责审查外商提供的设计资料

d.解决施工中出现的设计问题

e.保护发包人的知识产权

正确答案:cde

第 18 题

按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中( )。

a.将中标结果通知未中标的投标人

b.与投标人就投标价格进行谈判

c.强制中标人接受新的承包条件

d.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

e.授权评标委员会确定中标人

正确答案:bcd

第 19 题

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人的主要义务包括( )。

a.依法履行监理职责,公正维护委托人及有关方面的合法权益

b.推荐选择工程的施工单位

c.选派合格的监理人员及总监理工程师

d.不得泄露与工程有关的保密资料

e.代表委托人与承包人解决合同争议

正确答案:acd

第 20 题

材料采购合同履行中,双方发现对部分货物的交货地点约定不明确,则可 ( )确定交货地点。

a.由双方协商

b.由采购方自行

c.按交易习惯

d.由供货方自行

e.按供货方所在地

正确答案:ace

公路监理师《合同管理》练习题及答案

1.施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括()。

a.有利于本地区的承包商

b.有利于本系统的承包商

c.施工内容的专业要求

d.避免施上现场的交叉干扰

e.对项目建设总投资的影响

2.应由监理工程师签发的文件包括()。

a.临时支付证书

b.竣工结算支付证书

c.最终报表

d.最终支付证书

e.结清单

9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应()。

a.以自己的名义签定合同

b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

c.在授权范围内单独与第三方谈判合同

d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()。

a.批准招标申请

b.审核招标文件

c.负责编制标底

d.参加开标会议

e.监督评标过程

5.按照fidic合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔。

a.合同签字日到发布开工令日

b.开工令日到颁发工程移交证书日

c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

e.结清单生效日之后到提出合同争议日

6.下列合同中,属于主合同的.是()。

a.施工承包合同

b.施工分包合同

c.担保合同

d.监理合同

e.工程保险合同

7.在fidic土木工程施工合同条件中,()属业主的风险。

a.战争、动乱等

b.工伤事故

c.正常的恶劣天气

d.设计不当造成的损失和破坏

e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏

f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8.仲裁协议包括如下()内容。

a.请求仲裁的意思表示

b.不向法院起诉的承诺

c.仲裁事项

d.双方争议的解决方式

e.所选定的仲裁委员会

f.争议调解人

9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较()等方面内容。

a.监理上作目标设置的合理性

b.项目监理班子组织机构的完备性

c.工作计划的可行性

d.承诺保证提前竣工时间的长短

e.提交的方案是否有创新性

10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容()。

a.招标的目标

b.招标项目的范围和性质

c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

e.工程的施工质量评定标准

注册监理工程师合同管理备考题及答案

为了帮助考生们更顺利地通过考试,下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理备考题,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!

1.设备验收阶段的监理工作不包括的是( )。

a.启动试车

b.生产验收

c.性能验收

d.最终验收

2.制造质量责任不包括( )。

b.监造代表发现重大问题要求停工检验时,供货方应当遵照执行

3.( )指承包商履行合同义务期间应遵循的准则,也是工程师进行合同管理的依据。

a.合同专用条件

b.合同通用条款

c.规范

d.合同协议书

4.合同协议书,是业主发出中标函的( )内,接到承包商提交的有效履约保证后,双方签署的法律性标准化格式文件。

a.18天

b.28天

c.38天

d.48天

5.关于争端裁决程序,下列叙述有误的是( )。

a.裁决委员会成员审阅各方提交的材料

b.召开听证会,充分听取各方的陈述,审阅证明材料

c.调解合同争议并作出决定

6.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。

a.合同专用条件

b.合同协议书

c.业主的要求

d.合同技术条款

7.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。

a.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料

b.对工程或其任何部分的预期目的说明

c.竣工工程的试验和性能标准

d.除合同另有说明外,承包商不能核实的部分、数据和资料

合同属于固定工期的承包方式,但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这些情况不包括( )。

a.变更导致承包商施工期限的延长

b.承包商应修改进度计划

c.业主应承担责任的事件对施工进度的干扰

d.因项目所在单位行政当局原因造成的延误等

9.索赔的特征不包括( )。

a.索赔是一种未经对方确认的单方行为

b.索赔是单方面行为,对对方形成约束力,不必需要通过权力部门的确认才能实现

c.只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔

d.索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔

10.按索赔的合同依据分类有合同中默示的索赔和( )。

a.工期索赔

b.工程变更索赔

c.合同中明示的索赔

d.其他索赔

1.规范建设工程合同,不但需要规范合同本身的法律法规的完善,也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。

a.《中华人民共和国民法通则》

b.《中华人民共和国合同法》

c.《中华人民共和国经济法》

d.《中华人民共和国招标投标法》

e.《中华人民共和国建筑法》

2.建设工程合同管理的方法有( )。

a.普及相关法律知识,培训合同管理人才

b.建立合同监理日标制度

c.严格执行建设工程合同管理法律法规

d.推行合同示范文本制度

e.没立合同监理机构,配备合同监理人员

3.合同法律关系的主体可以是( )。

a.自然人

b.行为

c.其他组织

d.法人

e.物

4.委托代理关系终止的原因有( )。

a.代理期间届满或者代理事项完成

b.被代理人取消委托或代理人辞去委托

c.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

d.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

e.监护关系消灭

5.《担保法》规定的.担保方式为( )。

a.保证

b.保留

c.抵押

d.留置

e.定金

6.下列财产不得抵押的有( )。

a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

d.所有权、使用权不明或者有争议的财产

e.依法被查封、扣押、监管的财产

7.狭义的工程阶是针对工程的保险,工程的保险险种有( )。

a.建筑工程一切险(及第三者责任险)

b.人身意外伤害险

c.货物运输险

d.安装工程一切险(及第三者责任险)

e.机动车辆险

8.《合同法》的基本原则是( )。

a.自愿原则

b.诚实信用原则

c.对等原则

d.公正原则

e.遵守法律法规和公序良俗原则

9.合同生效应当具备的条件是( )。

a.当事人具有相应的民事权利能力

b.当事人具有相应的民事行为能力

c.意思表示真实

d.违反社会公共利益

e.不违反法律法规

10.采用直接委托的方式发包建设任务有( )。

a.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工

b.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的

c.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的

d.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的

e.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

1.答案:b2.答案;c3.答案:c4.答案:b5.答案:d

6.答案:d7.答案:a8.答案:b9.答案:b10.答案:c

监理工程师《合同管理》复习题及答案

1.按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定,下列文件中不属于对监理人有约束力的是(  )。

a.监理委托函

b.工程变更申请书

c.监理合同专用条件

d.实施过程中与委托人签署的补充文件

2.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时,首先应采取的措施是(  )。

a.通知委托人,建议下达停工指令

b.征得委托人同意后,下达停工指令

c.立即下达停工指令并尽快通知委托人

d.立即召开现场会议,讨论对策

3.建设工程委托监理合同的终止日为(  )之日。

a.监理合同内注明的监理工作完成

b.监理的工程竣工验收通过

c.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

d.监理的工程保修期届满

4.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中监理人可获得经济奖励的是(  )。

a.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

b.监理的工程施工中未发生安全事故

c.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

d.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是(  )。

a.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

b.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

c.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

d.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

6.建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中正确的是(  )。

a.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费

d.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费

7.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是(  )。

a.合同协议书、通用条款、专用条款

b.中标通知书、专用条款、协议书

c.中标通知书、专用条款、投标书

d.中标通知书、专用条款、工程量清单

8.下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是(  )。

a.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同

b.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同

c.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同

d.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同

9.下列关于施工进度计划的说法中,错误的是(  )。

a.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

b.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

c.工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

d.经工程师认可的施工进度计划,将作为工程的施工进度控制的依据

10.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正 在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开工,承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日,根据《建设工程施 工合同(示范文本)》,该工程的开工日期应为(  )。

a.9月10日

b.9月17日

c.9月25日

d.9月30日

11.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过(  )共同清点。

a.发包人与工程师

b.工程师与承包人

c.发包人与承包人

d.工程师与供货人

12.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购的'建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任的分担为(  )。

a.发包人负责试验,费用由发包人承担

b.发包人负责试验,费用由承包人承担

c.承包人负责试验,费用由发包人承担

d.承包人负责试验,费用由承包人承担

13.某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验,经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是(  )。

a.给承包人顺延工期并追加合同价款

b.给承包人顺延工期,但不追加合同价款

c.给承包人追加合同价款,但不顺延工期

d.工期延误和费用损失均由承包人承担

14.某:顷目分项工程的施工具备隐蔽条件,经工程师检查认可后承包人继续施工,后工程师又发出重新剥露检查的指示,承包人执行了该指示。重新 检查表明该分项工程存在质量缺陷,承包人修复后再次隐蔽,下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中,正确的是(  )。

a.工期和经济损失由承包人承担

b.给予经济损失补偿,不顺延合同工期

c.顺延合同工期,不补偿经济损失

d.补偿经济损失并顺延合同工期

15.工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示,承包人修复后经工程师检查确认该工程合格,向工程师发出了请求复工的书面要求,经48小时后未收到工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人此时的应对措施是(  )。

a.停止施工等待工程师的指示

b.向工程师再次发出请求复工的要求

c.自行复工

d.向发包人发出请求复工的要求

16.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为(  )之日。

a.工程师发出设计变更通知

b.承包人完成变更工程

c.承包人提交变更追加合同价款报告

d.最近一期工程进度款支付

17.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置,下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是(  )。

a.发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延

b.发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期

c.承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款

d.承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期

18.某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金,施工至第16个月,因承包 人原因导致实际进度滞后于计划进度,承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月,工程师认可了该进度计划的修改,承包人的实际施工期为21个月。下列 关于承包人的工程责任的说法中,正确的是(  )。

a.提前工期1个月给予承包人奖励

b.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

c.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

d.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

19.承包人订购的建筑材料,通过铁路运抵工程所在地车站后,承包人提货时应与(  )共同验货。

a.供货商

b.铁路运输部门

c.监理工程师

d.供货商和铁路运输部门

20.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是(  )。

a.按订购数量加多付数量计算货款

b.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款

c.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

d.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

1.b2.c3.c4.c5.c6.b7.d8.a9.b10.b

11.c12.d13.a14.a15.c16.d17.d18.b19.b20.a

监理工程师《合同管理》试题及答案

1.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的(  )。

a.10%

b.20%

c.30%

d.40%

2.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中,不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。履行过程中,甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。(环球网校监理工程师频道为您整理)合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方,该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿责任

d.甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中,关于无效合同的法律后果的表述,有误的是(  )。

a.合同被确认无效后,履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后,合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力,因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.在市场经济条件下,由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为,合同的内容将成为实施(  )行为的主要依据。

a.建设工程

b.设备采购

c.勘察设计

d.违约责任

7.我国建设领域的核心制度是(  )。

a.法人负责制

b.招标投标制

c.工程监理制

d.合同管理制

8.关于法人的说法,错误的是(  )。

a.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类

b.有独立经费的机关需要办理法人登记,经核准登记,具有法人资格

c.依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格

d.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人

9.保险合同一般是以(  )的形式订立的。

a.现金支票

b.保险单

c.银行汇票

d.银行保函

10.被保险人不包括(  )。

a.业主或工程所有人

b.承包商或者分包商

c.技术顾问

d.材料配送人员

11.招标人采用邀请招标方式的,应保证有(  )个以上具备承担招标项目设计能力,并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

a.2

b.3

c.4

d.5

12.取得(  )的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

a.工程设计综合资质

b.工程设计专业资质

c.工程设计行业资质

d.工程设计专项资质

13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品(  )代理资格。

a.国际招标

b.国内招标

c.公开招标

d.邀请招标

14.具有代为清偿债务能力的法人、(环球网校监理工程师频道为您整理)其他组织或者公民,可以作为(  )。

a.抵押人

b.代理人

c.保证人

d.法人

15.合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,连接主体的纽带的是(  )。

a.合同法律关系的内容

b.合同法律关系的.主体

c.合同法律关系的客体

d.合同法律关系的权力

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述,有误的是(  )。

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5~7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在工程建设的过程中,(  )是最为常用的一种担保方式。

a.质押

b.留置

c.保证

d.抵押

18.投标保证金将被没收的情况不包括(  )。

a.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

b.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同

c.中标人根据规定未能提交履约保证金

d.投标人采用正当的手段中标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.根据《招标投标法》规定,(环球网校监理工程师频道为您整理)(  )要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提供。

a.招标文件

b.招标邀请书

c.授权委托书

d.保证人的保证书

1.b 2.d 3.d 4.d 5.d6.a 7.d 8.b 9.b 10.d

年监理工程师《合同管理》考题及答案第四套

第1题。

(2010年)建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工作范围的有()。

a.开通施工现场公共道路。

b.水准点与坐标控制点的交验。

c.办理施工许可手续。

d.审查承包人提交的施工进度计划。

e.书面通知发包人及时支付工程预付款。

正确答案:bd。

第2题。

招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()。

a.招标费用高。

b.评标工作量较大。

c.招标时间长。

d.选择面窄,排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人。

e.竞争的激烈程度相对较差。

正确答案:de。

第3题。

停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;()。

a.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担。

b.承包人的人员伤亡损失,由发包人承担。

c.发包人的人员伤亡损失,由承包人承担。

d.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

e.延误的工期相应顺延。

正确答案:ade。

第4题。

依据施工合同示范文本通用条款规定,进行竣工验收后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括()。

a.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见。

b.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用。

c.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担。

d.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可。

e.检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可。

正确答案:abce。

第5题。

按照《建设工程质量管理条例》规定,最低保修期限为2年的工程有()。

a.地基基础工程。

b.电气管线工程。

c.设备安装工程。

d.装修工程。

e.屋面防水工程。

正确答案:bcd。

第6题。

在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()。

a.对勘察资料的正确性负责。

b.提供设计人在现场的工作条件。

c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续。

d.完成施工中出现的设计变更。

e.负责设计人与承包人的工作协调。

正确答案:abc。

第7题。

合同不当履行的情形有()。

a.由债务人致使债权人失去债权。

b.由债权人致使债务人履行困难。

c.债务人提前履行。

d.债务人拒绝履行。

e.债务人部分履行。

正确答案:bce。

第8题。

某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则()。

a.投标人可以修改投标文件的实质内容。

b.投标人不得修改投标文件的实质内容。

c.招标人可以要求投标人延长投标保函期限。

d.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求。

e.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求。

正确答案:bcde。

第9题。

下列行为中属于委托代理的法律行为有()。

a.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人。

b.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人。

c.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人。

d.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜。

e.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作。

正确答案:abd。

第10题。

在fidic《施工合同条件》中,业主应承担的风险包括()。

a.业主提供的设计不当造成的损失。

b.承包商提供的设计不当造成的损失。

c.不属于承包商原因造成的放射性污染。

d.属于承包商原因造成的放射性污染。

e.政策法规的变化对工程成本的影响。

正确答案:ace。

监理工程师《合同管理》练习题和答案

1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算

b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量

e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效

2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于

c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整

3.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

c.工程严禁任何部分甩项竣工

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用

5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款

b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变

c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计 b.费用的支付

c.设备设计的编制 d.参加初步审查

e.参与工程施工招标

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料 b.费用的支付

c.双方责任 d.工程概况

e.违约责任

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程 b.工期较短工程

c.施工简单工程 d.施工复杂工程

e.紧急工程

10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

c.提供进度统计报表

d.提供和维修围栏设施

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

注册监理工程师《合同管理》试题及答案

1、动产(  )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。

a、抵押

b、提存

c、留置

d、质押

2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠(  )规范财产流转关系。

a、合同

b、行政手段

c、经济基础

d、文化建设

试题来源:2017版监理工程师执业资格考试宝典

监理工程师《建设工程合同管理》习题及答案

1.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使(d)。

a.同时履行抗辩权 b.代位权

c.撤销权 d.不安抗辩权

2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时,主要考虑的因素不包括(d)。

a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件

c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响

3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,(b)。

a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

b.仲裁机构可裁定变更该合同

c.仲裁机构可裁定撤销该合同

d.应移交法院判定变更该合同

4.依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是(a)。

a.保证 b.质押 c.定金 d.留置

5.施工合同示范文本中要求,由( a)投保建筑工程一切险。

a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理

6.投标人在投标过程中出现(d)时,招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件的密封不符合招标文件的要求

b.投标文件中附有招标人不能接受的条件

c.购买招标文件后不递交投标文件

d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)

a.保证 b.定金 c.留置 d.质押

8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承,仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

9.由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达到补充协议,则该部分费用应由(b)。

a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担

d.权利人承担主要费用,义务人负连带责任

10.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按(b)执行。

a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格

监理工程师《合同管理》模拟题及答案

第 1 题 (单项选择题) 建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是( )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

c.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案:b,

第 2 题 (单项选择题) 设计招标文件中,关于编制设计要求文件应兼顾的方面,下列说法中错误的是( )。

a.严格性

b.完整性

c.灵活性

d.系统性

正确答案:d,

第 3 题 (单项选择题) 执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物 后的结算应按照( )执行。

a.新价格

b.市场价

c.原价格

d.双方协商的价格

正确答案:a,

第 4 题 (单项选择题) 某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定 的违约金为20万元,则供货方应支付( )万元的违约金。

a.8

b. 6

c.20

d. 28

正确答案:c,

第 5 题 (单项选择题) 依据监理合同示范文本规定,关于委托人义务,下列说法中正确的是( )。

a.在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密

b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

c.负责合同的协调管理工作

d.在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案:d,

第 6 题 (单项选择题) 招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察,其费用( )。

a.由招标人承担

b.由投标人承担

c.由双方平均分配

d.由双方协商解决

正确答案:b,

第 7 题 (单项选择题) 公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由( )主持。

a.招标人

b.投标人

c.招标监督机构

d.监理工程师

正确答案:a,

第 8 题 (单项选择题) 在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则应( )。

a.将其退还投标人进行密封

b.进入初评阶段后确定为无效投标文件

c.作为无效投标文件,不再进入评标

d.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案:c,

第 9 题 (单项选择题) 对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

a.归入无效投标书

b.不再进入详评

c.仍属于有效投标书

d.予以淘汰

正确答案:c,

第 10 题 (单项选择题) 全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,则在施工过程 中( )。

a.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少

b.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较多

正确答案:a,

第 11 题

通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

a.招标文件要求的天数

b.投标书内承包人承诺的天数

c.发包人和承包人协商的天数

d.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案:b,

第 12 题

某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人( )。

a.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延

b.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延

c.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延

d.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延

正确答案:c,

第 13 题

建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天,以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。

a. 18

b. 2

c. 7

d. 14

正确答案:c,

第 14 题

某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。

a.费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延

b.费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延

c.费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延

d.费用由发包人承担,由此延续的.工期可以顺延

正确答案:a,

第 15 题

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的,应( )。

a.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期

b.只给予工期顺延,不支付由此增加的追加合同价款

c.只支付由此增加的追加合同价款,不顺延工期

d.支付由此增加的追加合同价款,视情况决定是否顺延工期

正确答案:a,

第 16 题

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,( )。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

正确答案:d,

第 17 题

承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议,需经( )同意。

a.设计单位 b.施工单位负责人

c.发包人 d.工程师

正确答案:d,

第 18 题

施工中发生不可抗力事件,承包人应迅速采取措施,并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复费用。

a. 78

b. 14

c. 24

d. 48

正确答案:d,

第 19 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,投料试车工作应在工程竣工( )。

a.验收后由发包人负责 b.验收前由发包人负责

c.验收后由工程师负责 d.验收前由工程师负责

正确答案:a,

第 20 题

某工程竣工验收阶段,承包人于月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于 月15 日组织生产设备启动试车检验,月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为( )。

a. 月1日

b. 月15日

c. 月18日

d. 月20日

正确答案:a,

监理合同

根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。

甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。

服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。

1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。

3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

4.如果情况变化,致使合同书需变更 时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。

3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

4.甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。

1.乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。

2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。

4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。

5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。

6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。

7.乙方有 本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

8.乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

9.乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由____仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。

由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

1.额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。

2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

3.监理服务期限:

4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

5.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等) 及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。

7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。

8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。

9.违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

10.奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。

为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。

甲方:____________________

代表人:__________________

____年____月____日

乙方:____________________

代表人:__________________

____年____月____日

监理合同

协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监理单位“)为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议:

一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.公路工程施工监理中标函或委托函

2.公路工程施工监理合同通用条件

3.公路工程施工监理合同专用条件

4.《公路工程施工监理规范》

5.公路工程施工监理招、投标文件

6.双方签认的补充或修正文件

7.其它文件

8.附件:

附件a——监理服务的形式、范围与内容

附件b——业主提供的监理工作条件

附件c——监理服务的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__ 日生效,至___年___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___份。双方各执___份。

业主:_____(盖章)______监理单位:_____(盖章)

法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)

单位地址: 单位地址:

邮编: 邮编

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行;

帐号: 帐号:

监理合同

本合同书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:

一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通xx条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。

1、公路工程施工监理中标函或委托函。

5、公路工程施工监理招、投标文件。

6、双方签认的补充或修正文件。

7、其它文件。

8、附件:

附件a――监理服务的形式、范围与内容。

附件b――甲方提供的监理工作条件。

附件c――监理服务的费用与支付。

其它附件。

三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。

甲方:(盖章)____________?监理单位:(盖章)_________。

法定代表人:(签字)______?法定代表人:(签字)_______。

监理合同

甲方:

乙方:

风险提示:发包人的相对义务。

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于________年____月____日委托____市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。

1、工作内容检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。

2、检测依据。

(1)施工图设计文件;。

(2)《公路工程质量检验评定标准》;。

(3)《公路工程施工监理规范》;。

(4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。

3、甲方职责。

(1)按合同规定支付试验检测费用。

(2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。

(3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。以上费用由甲方承担。

4、乙方职责。

(1)严格按照有关技术规范进行试验。风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

(2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期________年____月____日至________年____月____日。

(3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式____份。

(4)自行负责试验检测人员及设备安全。

(5)检测报告应客观反映施工水平。

(6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。以上费用由乙方承担。

5、试验检测费用。

(1)检测费用由甲方支付。

(2)检测费用包干价____万元(大写:____万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。

(3)支付方式:此费用分三次进行支付。

第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元(大写:____万元整)。

6、违约责任风险提示:明确违约责任。

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

(1)违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任。

(2)违反本合同第4条约定,乙方承担违约责任。

7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的,双方商定,采用以下方式解决:本合同所发生任何争议,申请地方仲裁委员会仲裁。

8、其他。

(1)未尽事宜,双方协商解决。

(2)本合同一式____份,甲、乙双方各执___份,经双方签字盖章后生效;报告交付验收,结清试验检测费用后,本合同自行终止失效。

甲方:

________年____月____日。

乙方:

________年____月____日。

监理合同

电话:_________。

传真:_________。

帐号:_________。

电子信箱:_________。

为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业健康发展,发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理规定,委托有监理资质监理机构依据国家批准工程项目建设文件、有关工程建设法律、法规,对_________工程建设实施监督管理。

第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予涵义:

1、“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理工程建设项目。

2、“发包方”是指承担直接投资责任、委托监理业务法人以及其合法继承人。

3、“监理方”是指承担监理业务和监理责任法人以及其合法继承人。

4、“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

5、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常监理工作和额外监理工作。

6、“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同现场负责人。

7、“承包方”是指与发包方签订工程建设合同施工人。

8、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前时间段。

9、“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天时段。

10、“本合同”指经双方签署并生效本监理合同。

11、“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效有关本工程项目建设合同。

12、“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务行为。

13、“现场”是指建设项目实施场所。

14、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定法规和规章。

15、“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关当事人。

第二条适用法律、法规、规章和监理依据。

1、适用于本合同法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门规章和工程所在地地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定。行政法规是由国务院制定。

2、监理工作依据是国家法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里技术标准是工程建设标准一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一事项所需要制定标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行标准,后者是自愿采用标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。

第三条监理合同书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

第四条工程。

(一)工程概况。

1、工程名称:_________工程。

2、工程地点:_________。

3、工程规模及特性:_________。

5、工程总工期:_________天,其中:

(3)凡是延期开工或顺延工期约定,都是以约定开工日期和竣工日期为计算基础

(二)工程监理。

1、监理范围:本合同监理属于下列第_________项:

(1)大、中型工程项目;

(2)市政、公用工程项目;

(3)政府投资兴建和开发建设办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;

(4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设工程项目。

2、监理内容:控制工程建设投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调有关单位间工作关系。

3、建设监理:本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算,估算总收费_________元,金额大写_________待工程结束后进行结算。

(1)本合同生效时,发包方向监理方预付估算监理费总额20%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。

(2)工程进度过半时,发包方向监理方拨款付应付监理费总额50%(不含定金)。

(3)工程验收合格后,发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。

(4)如果发包方在规定支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理方补偿应支付酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

4、工程监理期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第五条建设监理合同组成文件及解释顺序。

1、监理委托函或中标函。

3、监理实施过程中双方共同签署补充文件。

5、监理招标书(或委托书)。

6、监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署所有协议、会谈记录以及有关相互承诺一切文件。

(一)监理方义务。

1、向发包方报送委派总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定监理工程范围内监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备经营活动。

2、监理方在履行本合同义务期间,应运用合理技能,为发包方提供与其监理机构水平相适应咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定目标,公正地维护各方合法权益。

3、监理方使用发包方提供设施和物品属于发包方财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余物品库存清单提交给发包方,并按合同约定时间和方式移交此类设施和物品。

4、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关保密资料。

5、监理方不得转让监理业务。

6、监理方不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。

7、监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失,应承担一定经济责任和法律责任。

8、监理方不得与所监理工程建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。

9、监理方与承包方串通,为承包方谋取非法利益,给发包方造成损失,应当与承包方承担连带赔偿责任。

10、工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范,公正、及时地处理监理事务,不得利用职权谋取不正当利益。

1、发包方在委托工程范围内,授予监理方以下监理权利:

(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位建议权。

(2)选择发包设计单位和施工分包单位确认权与否定权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向发包方建议权。

(4)工程结构设计和其他专业设计中技术问题,按照安全和优化原则,自主向设计单位提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得发包方同意。

(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本原则,自主向承建商提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得发包方同意。

(6)工程建设有关协作单位组织协调主持权,重要协调事项应当事先向发包方报告。

(7)报经发包方同意后,发布开工令、停工令、复工令。

(8)工程上使用材料和施工质量检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准工序、分项分部工程和不安全施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向发包方作出书面报告。

(9)工程施工进度检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限签订权。

(10)在工程承包合同约定工程价格范围内,工程款支付审核和签认权,以及结算工程款复核确认权与否定权,未经监理方签字确认,发包方不支付工程款。

2、监理方在发包方授权下,可对任何第三方合同规定义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时,监理方所作变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力,监理方可提出调换有关人员建议。

3、在委托工程范围内,发包方或第三方对对方任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理方提出,由监理方研究处置意见,再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时,监理方应根据自己职能,以独立身份判断,公正地进行调解。当其双方争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证事实材料。

第七条发包方权利义务。

1、实施监理前,项目法人应当将委托监理单位、监理内容、总监理工程师姓名及所赋予权限,书面通知被监理单位。

2、发包方应该负责工程建设所有外部关系协调,为监理工作提供外部条件。

3、发包方应当在双方约定时间内免费向监方提供与工程有关为监理方所需要工程资料。

4、发包方应当在约定时间内就监理方书面提交并要求作出决定一切事宜作出书面决定。

5、发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定常驻代表,负责与监理方联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。

6、发包方应当将授权监理单位监理权限,监理机构主要成员职能分工,及时书面通知已选定第三方,并在与第三方签订合同中予以明确。

7、发包方应当为监理方提供如下协助:

(1)获取本工程使用原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关写作单位、配合单位名录。

8、发包方有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同签订权。

9、发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求认定权,以及对工程设计变更审批权。

10、监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。

11、发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。

12、发包方有权要求监理方更换不称职监理人员,直到终止合同。

第八条监理方责任。

1、在监理方责任期即监理合同有效期内,如果因工程建设进度推迟或延误而超过约定期限,双方应进一步约定相应延长合同期。

2、监理方在责任期内,应当履行监理合同中约定义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数(除去税金)。

3、监理方对第三方违反合同规定质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任;因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任。

4、监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方各种费用支出。

5、监理方在责任期内如果失职,应当承担责任,赔偿损失计算方法:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)。

第九条发包方责任。

1、发包方应当履行监理合同约定义务,如果违反则应当承担违约责任,赔偿给监理方造成经济损失。

2、发包方如果向监理方提出赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起监理方各种费用支出。

第十条合同生效、变更与终止。

1、合同自签字之日起生效。

2、由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理方应当将此情况与可能产生影响及时通知发包方。由此增加工作量视为附加工作,完成监理业务时间应当相应延长,并得到额外酬金。

3、在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理方不能全部或部分执行监理业务时,监理方应当立即通知发包方。该监理业务完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加超过42天时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定数量支付监理酬金。

4、发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天内通知监理方,监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时,可向监理方发出致命其未履行义务通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复,可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同通知,监理合同即行终止。

5、监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据,而发包方又未对监理方提出任何书面意见时,或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时,监理方可向发包方发出终止合同通知。如果终止监理合同通知发出后14天内未得到发包方答复,可进一步发出终止合同通知,如果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

6、监理方由于非自己原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务工作,应当视为额外工作,有权得到额外时间和酬金。

7、合同协议终止并不影响各方应有权利和应当承担责任。

第十一条违约责任。

1、由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

2、由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

3、发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

4、违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

第十二条合理化建议。

监理方在监理过程中提出合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

第十三条奖惩。

1、监理方违反合同约定,有下列行为之一,由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书处罚,并可处以罚款。

(1)未经批准而擅自开业;

(2)超出批准业务范围从事工程建设监理活动;

(3)转让监理业务;

(4)故意损害项目法人、承建商利益;

(5)因工作失误造成重大事故。

2、监理工程师违反合同约定,有下列行为之一,由建设行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》,并可处以罚款。

(1)假借监理工程师名义从事监理工作;

(2)出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》;

(3)在影响公正执行监理业务单位兼职。

3、发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内。

4、为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

5、由于监理方合理话建议而使发包方获得实际经济利益,其奖励办法可参照国家颁布合理化建议奖励办法。

第十四条特殊条款。

双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

1、额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。

2、双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

3、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

4、合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用变化,本合同监理费应作相应调整。

5、发包方向监理方无偿提供监理工作需要图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。

6、发包方接受监理方提交需发包方决策报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。

7、监理方不承担施工中工伤事故责任。

8、违约金。

(1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;

(2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;

(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。

第十五条声明及保证。

(一)发包方:

1、发包方为一家依法设立并合法存续企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、发包方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、发包方为签署本合同所需内部授权程序均已完成,本合同签署人是发包方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(二)监理方:

1、监理方为一家依法设立并合法存续企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、监理方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、监理方为签署本合同所需内部授权程序均已完成,本合同签署人是监理方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十六条保密。

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务,应承担相应违约责任并赔偿由此造成损失。

第十七条通知。

1、根据本合同需要发出全部通知以及双方文件往来及与本合同有关通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达,方可采取公告送达方式。

2、各方通讯地址如下:_________。

3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起相应责任。

第十八条争议处理。

1、本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十九条不可抗力。

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下全部或部分义务,该义务履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响一方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不可抗力事件发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后__________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间适当证据及合同不能履行或者需要延期履行书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同履行在客观上成为不可能或不实际一方,有责任尽一切合理努力消除或减轻此等不可抗力事件影响。

3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力,不能免除责任。

4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现,使该方对本合同全部或部分履行在客观上成为不可能或不实际任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

第二十条合同解释。

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同原则、合同目、交易习惯及关联条款内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十一条补充与附件。

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同附件和补充合同均为本合同不可分割组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第二十二条合同效力。

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

发包方(盖章):_________监理方(盖章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________。

签订地点:_________签订地点:_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

监理合同

委托人:(甲方)。

受托人:(乙方)。

1.甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的施工监理。

3.委托监理期限:

4.总费用为:万元。

5.乙方接受甲方委托,签订本合同书。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,双方各持合同正本一份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

本合同书签于。

地点:

甲方(公章)乙方(公章)。

法定代表人法定代表人。

地址:地址:

电话:电话:

邮政编码:邮政编码:

开户银行:开户银行:

相关范文推荐
  • 11-04 部队学大纲用大纲心得体会(精选16篇)
    心得体会是我们对过去经验的反思和总结,也是对自己进步的一种肯定和鼓励。下面是小编为大家精心挑选的一些心得体会范文,供大家学习和参考,希望能够对大家的写作有所帮助
  • 11-04 初三历史教学工作总结德勤(专业21篇)
    教学工作总结可以帮助我们提升对教学思路和方法的认识,进一步提高教学效果。小编整理了一些值得学习的教学工作总结范文,供大家一起学习交流。本学期我担任初三级五个班的
  • 11-04 离婚协议书新版范文(19篇)
    离婚协议是离婚程序中必不可少的一部分,具有法律效力。离婚协议范文五:在协议中充分考虑了双方的利益并合理分配财产和债务,实现了互利互惠。协议人:张××,男,生于×
  • 11-04 防疫先锋事迹材料(汇总18篇)
    事迹材料可以帮助我们总结和分析过去的经验,为今后的学习和工作提供借鉴和参考。**事迹材料范文3:**某某人是一位真诚而善良的志愿者,他长期投身于公益事业,关心弱
  • 11-04 道德的力量演讲稿(模板18篇)
    通过演讲稿的撰写和演讲实践,能够提升演讲者的自信心和演讲技巧。在这里,我们推荐一些备受赞誉的演讲范文,让我们一起来欣赏和学习。尊敬的各位领导、各位同事:大家好!
  • 11-04 毕业典礼教师代表讲话发言稿(热门21篇)
    在毕业典礼上,学生们会穿上学士服或袍子,庄重而庄重地接受学位证书或学业证书。以下是一些毕业典礼上的精彩节目和表演,他们展现了学生们的才艺和创造力。各位领导,老师
  • 11-04 落实好一岗双责心得体会(模板16篇)
    通过总结心得体会,我们可以将瑕疵变为优点,将失败变为成功。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考和借鉴。在现代社会中,每个人都有自己的职责和责任。无论在
  • 11-04 幼儿园周报心得体会及感悟(通用18篇)
    心得体会是在一段时间内对自己的思考、感悟和收获进行总结的一种方式。以下是小编为大家搜集整理的一些心得体会范文,欢迎阅读和借鉴。幼儿园是每个孩子成长的起点,也是他
  • 11-04 普通员工个人年度总结(优秀18篇)
    个人总结是对自己学习和工作上的不足之处进行反思和改进的重要机会。通过阅读这些个人总结范文,我们可以更好地了解如何写一篇出色的总结。在这一年,我参加了公司的两个培
  • 11-04 参观美术馆心得体会报告(专业19篇)
    心得体会可以记录下学习或工作中的点滴收获,让自己有更多的成就感。以下是我为大家收集的一些心得体会范文,供大家参考:在项目中的团队合作经历;通过参与社会实践的体会
猜你喜欢
热门推荐