在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
建筑消防技术服务合同篇一
甲方(全称): (以下简称甲方)
乙方(全称): (以下简称乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《xxx消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方同意签定本合同。
一、 工程概况
工程名称:
工程地点:
承包范围:
包括 等消防设施。
承包方式:包工包料(按实际面积 平方米按每平方米 元计算)
二、 合同价款及取费标准
1. 合同价款:
三、 付款方式
1、合同签订后,甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。
2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计 万元。
3.工程完工验收合格付总工程款的10%计
4.质保金10%计
四、 质量标准
1、 本工程质量要求达到:消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。
2、 承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。
3、 承包人在施工过程中必须遵守下列规定:
(1) 应按设计和有关标准要求,采购工程所需的材料设备并及时报验。
(2) 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后,方可进行下一道工序;
(3) 工程竣工后,承包人按规定对工程实行保修,保修期为壹年。
五、 发包方及承包方的责任
1、 发包人的责任:
(1) 向承包人提供施工及办公场地,并提供施工用水、用电的接点,费用乙方自理;
(2) 协调承包人与其它工种关系,保证施工顺利进行;
(3) 按合同约定内容,及时向承包人支付工程进度款。
2、 承包人的责任:
(1) 负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理;
(2) 提供完整的竣工资料和图纸;
(3) 向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划;
(4) 保护施工场地卫生并对其它成品进行保护,做到安全文明施工;
(5) 提供施工工作文件资料,经甲方、监理认可后,依次作为结算依据;
(6) 无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。
六、 工程验收
工程具备验收条件,承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。
七、 违约责任
1、 发包人责任:
(1) 未能按合同的规定履行自己应负的责任,竣工工期可顺延。
(2) 及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。
2、 承包人责任:
(1) 工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求,不能通过验收,应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
(2) 工程不能按合同规定的工期交付使用的,按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。
八、 质量承诺措施质量承诺
乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定,如出现质量问题,乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。
九、 附则
1、 本合同一式二份,双方各执一份。
2、 本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。
发包人:法定代表人:委托代理人:
承包人: 法定代表人: 委托代理人:
年月日:
建筑消防技术服务合同篇二
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《_经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。
(一)建筑名称:
(二)安装施工范围:竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。
(三)开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;
乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
合同价款:
工程款支付:
(一)材料、机具进场后,甲方付给乙方预付款20%
(二)维修结束,甲方验收合格后,甲方支付给乙方总工程款的40%
(三)维修结束一年后甲方付清余款。
(二)乙方:应及时采购设备,严格按操作规程施工,确保安装质量,服从甲方的进度安排。
乙方在竣工后协助甲方组织验收;
工程质量:要求系统达到正常运行状态。
(一)甲方责任
3、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任
第七条、本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,采取( )的方式解决:
a向( )仲裁委员会申请仲裁。
b向( )人民法院提起诉讼。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。
第十条、本合同正本两份,双方各执一份,副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十一条、其他
合同订立时间 年 月 日
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
建筑消防技术服务合同篇三
发包人(全称): (以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
根据《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建设工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分 工程概况
第一条 工程概况
工程名称:山西省*有限公司工业园消防工程
工程地点:*有限公司工业园内
工程内容及承包范围:管理人员宿舍内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、防火门、水箱间);职工食堂、陈香老醋酿造车间a、科研楼内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、防火门);老醋库房内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统);营销中心内消防工程(应急照明系统);单身宿舍消防工程(应急照明系统、防火门);主粮仓库(1、2),辅料仓库(1、2)内消防工程(消火栓系统、自动报警系统)。)
备注:合同内不含项目:土建部分不在工程承包范围之内。
第二条 工期:合同工期总日历天数: 天。
第三条:工程质量等级:合格
第四条:合同价款
1、本合同包工包料,以实际工程量结算(材料和设备单价附表);
2、预算依据:工程量清单项目计量规范(20xx-山西),山西安装工程预算定额(20xx),人工费执行:晋建标字【20xx】71号关于调整山西省建设工程计价依据中人工单价的通知;单价选用太原建设工程造价信息。
第五条:由甲方负责提供图纸一份。
第二部分 双方一般责任
第六条:甲方代表
甲方驻施工现场代表姓名: 电话:
甲方代表易人提起通知乙方。
第七条:乙方代表
乙方驻施工现场代表姓名: 电话:
乙方代表易人提起通知甲方。
第八条:甲方工作
委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度。
甲方应保证施工期间水、电供应,施工期间水、电费由乙方自行承担。
甲方协调处理乙方与其他施工单位之间的施工配合。
第九条:乙方工作
向甲方代表提供进度计划,材料、配件、设备进场应由甲方驻工地代表验收数量品牌、质量、价格,提供进场材料的合格证书。
按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
搞好施工现场的安全及成品保护工作。
乙方负责整理本工程竣工资料,在甲方具备审验条件后,乙方无条件办理有关消防验收手续,并取得消防验收合格证。
施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责赔偿与甲方无关,并负责保护甲方的一切设备、设施的完好,不得损坏甲方已装修好的成品,由乙方人员造成的设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
施工期间,乙方应遵守甲方的安全生产责任制。
乙方负责交纳消防部门规定缴纳费用(室内),如:逃生面具、灭火器、消防设施检测费、消防电气检测费等。
乙方负责施工图纸的送审,按照消防部门审批后的施工图纸施工。工程交验合格后,资料报甲方留存。乙方负责免费为甲方培训消防管理人员。
由于乙方原因造成工程停工以及无法完成全部的工程量或未按合同规定按时、
第三部分 进度计划和工期
第十条:进度计划
在开工前,乙方根据甲方要求拟定本工程的进度表。
乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十一条:工期
乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。
因不可抗力及甲、乙方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
第四部分 质量与验收
第十二条:质量等级:达到验收规范合格标准。施工中经检验工程质量不合格,乙方按甲方代表质监部门的要求进行返工、修改,并承担费用。
第十三条:安装完毕,调试合格,甲方、监理、乙方及相关部门验收合格后,甲方代表应在此项工作结束十五日内签字,乙方在甲方签字后积极办理竣工手续。
质量保修:保修期为一年,自验收合格之日起计算,在保修期内设备运行中若出现故障乙方无偿提供维修服务,如因此给甲方造成经济损失由乙方负责赔偿。
第五部分 合同价款与支付
第十四条:合同价款:以实际结算为准。
第十五条:工程款支付
经双方研究,本合同签订后,付款方式如下:
每月发包方按承包方实际完成工程量的预算,发包方支付预算的75%;工程竣工且取得消防验收合格证后工程款支付至95%,留5%质保金;质保期满付清(质保期为一年)。 每次支付工程款前乙方提供正规发票。
第六部分 其它
第十六条:合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后,除保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,甲方应将质保金全部付给乙方,有关保修条款终止,甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条:在施工期间,乙方与其他施工方不存在任何配合费用。本合同未尽事宜,双方协商解决。协商不成,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。
第十八条:合同生效:合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点: 本合同双方约定:签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑消防技术服务合同篇四
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同条款。
第一条:工程概况
工程名称:
工程规模: 平方米
工程地点:
工程内容: 消防报警系统、消火栓系统
第二条:合同价款及承包形式:
本工程经甲、乙双方商定,同意采用 承包方式。即 保证消防验收一次性合格通过。工程总价款: 元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担 。施工过程中,因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚,乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。
第三条:付款办法
本合同在签字生效之日起 天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款,先预付乙方工程款 元,其后在乙方主要设备进场并施工后 天内支付 元。
2. 本工程竣工验收合格后 天内,甲、乙双方应结清除 质保金外的全部工程帐务。
第四条:施工日期
本合同签定后 月 日开工,预计 个工作日竣工。
第五条:设备及材料供应方式
1. 本工程所需设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。
2. 乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失,均 由乙方负责。
第六条:工程质量及验收交工
工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。 隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表,到施工现场进行检查,办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后,甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后,由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料,明确交工日期,通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确定本工程质量保修期为一年。
第七条:双方职责
甲方:
派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工及工程验收签证,并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便,负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况,经甲乙双方商定,可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失,甲方应酌情给予适当的补偿。
乙方:
1.施工前,及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。
2.按合同规定,与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。
3.严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量。
4.已安装的设备,在工程投入使用前负责保管,并清理好施工场地。 时提交竣工验收资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收。
在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后,乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中,所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。
第八条:其它
1.本合同条款双方应严格遵守,任何一方不得擅自违约。
2.本合同未尽事宜,双方协商议定。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
单位地址: 单位地址: 单位电话: 单位电话:
邮 编: 邮 编:
甲方代表(签字): 乙方代表(签字)
建筑消防技术服务合同篇五
乙方(施工单位):__________
乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程,根据《_经济合同法》之规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
一、工程情况:
1、工程名称:__________________________。
2、安装施工范围:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限:自签订本合同之日起_____天。乙方_____年_____月_______日按时进场施工,进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工,每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单(要注明产地品牌、规格型号、价格):______________________________。
5、承包安装施工方式:包工包料。
二、质量标准要求:
1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍,各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定,使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号(所用消防产品必须是目前最新款国标产品),按照甲方图纸,国家标准规范、消防规范安装,保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品,按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装,消火栓、按钮、层显等墙面安装设备,安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走,缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管,安装平整、不下垂、不歪邪,所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正,穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净,涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀,不得露出底色。
6、水泵房安装:按国家有关标准规范、消防规范标准安装,达到水泵、管道布局和走向合理,安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观,必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。
7、保温质量:消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温,消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏/m3以上超细玻璃丝棉,外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆,稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温,外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料,按规范施工,达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。
7、本工程安装质量:市级优良工程标准。达不到优良标准,甲方不付工程款。
三、质量检查验收:
1、乙方消防产品、材料进入工地,乙方要向甲方及时提出检验申请,甲方工程管理人员和工程监理人员,按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量,如达不到标准,不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品,每次罚款______元。
2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格,乙方无条件整改,并每次给予乙方罚款______元。
3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的,甲方不付货款,乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货,乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。
四、质保期。
自验收合格之日起质保期___________年(质保期内发生质量问题,乙方无条件免费维保)。
五、工程合同价款、拨款和结算。
1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含:消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费,所有消防产品(消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等)送样检测费、验收检测费,图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定,在施工过程中发生的图纸变更,甲乙双方办理书面签证,待工程竣工时结算。
2、本合同签订后(乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后)甲方预付工程款______%,工程进度款按月按完成工程量的__________%付给,全部安装完成甲方付至总工程款的_____%,消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后,甲方付至工程款的__________%,保修期满,甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担,乙方自备配电箱、电表。
六、安全施工:
1、乙方在施工中,不得损坏甲方场内的设施、物品,保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程,如有损坏乙方赔偿全部损失。
2、乙方要服从甲方管理,乙方必须加强对施工人员的安全教育,严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工,佩戴好安全、防护用具,确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险,并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工,确保原有设施不受损坏,做到工完场清。杜绝一切偷窃行为,否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任,乙方自负,甲方概不负责。
七、纠纷处理:
发生合同纠纷,双方协商解决,协商不成由人民法院裁决。
八、附件:
乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
九、本合同经双方签字盖章生效。
十、本合同一式二份,甲乙双方各一份。
合同签订地点:__________ 合同签订时间:______________