离婚协议的内容应当符合法律规定，合理公正，并经过双方的充分协商和共同达成。合同是法律上的一种约定，它规定了合同双方的权利和义务。如何撰写一份规范、明确的合同是每个签约方都应该重视的问题。以下是小编为大家整理的合同协议范本，仅供参考，帮助大家更好地理解合同的撰写要点。
供水管道增容工程合同
为明确供电企业（以下简称供电方）和用电单位（以下简称用电方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《^v^电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。
1．用电地址：____________________________________________________。
2．用电性质。
（1）行业分类：__________________________________________________。
（2）用电分类：__________________________________________________。
（3）负荷性质：____________________________（重要负荷／一般负荷）。
（4）生产班次：________________________________，周休日__________。
3．用电容量。
根据用电方的申请，供电方认定用电方共有________个受电点。受电设备的总容量为：________千伏安。保安容量________千伏安，自备发电容量________千瓦。其中：
________受电点受电变压器________台，共计________千伏安，（多台变压器时）运行方式为________________。
________受电点受电变压器________台，共计千伏安，（视同千伏安）运行方式为________________。
________受电点受电变压器________台，共计千伏安，（多台变压器时）运行方式为________________。
________受电点受电变压器________台，共计千伏安，（视同千伏安）运行方式为________________。
1．供电方向用电方提供三相交流50hz电源，采用________（单／双／多）电源，________（单／双／多）回路向用电方供电。
2．主供电源。
（1）供电方由________变（配）电站（所）以________千伏电压，经出口________开关送出的________（架空线／电缆）专线向用电方__________________受电点供电。供电容量为千伏安（千瓦）。
（2）供电方以________千伏电压，从________线路经________杆，向用电方________受电点供电。供电容量为________千伏安（千瓦）。
（3）供电方由________发电厂以________千伏电压母线，经出口________开关向用电方________受电点直配供电。供电容量为________千伏安（千瓦）。
3．备用电源。
（1）供电方由________变（配）电站（所）以________千伏电压，经出口________开关送出的________（架空线／电缆）专线向用电方________受电点供电，作为用电方生产备用电源。供电容量为________千伏安（千瓦）。
（2）供电方以________千伏电压，从________线路经________杆，向用电方________受电点供电，作为生产备用电源。供电容量为________千伏安（千瓦）。
4．保安电源。
（1）供电方以________千伏________（专用／公用）线路作为用电方保安电源。保安容量为________千伏安，最小保安电力为千瓦。
供水管道增容工程合同
最*，在供电所检查供用电合同签约情况时，发现合同中的用电方签约人身份不清楚，不是法定代表人（单位负责人）或委托代理人，不符合签约条件。其中有法定代表人配偶、子女及单位企业其他人员代替法人签约情况。
合同法第九条规定：“当事人订立合同，应当具有相当的民事权利能力和民事行为能力。”合同当事人可以是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人、其他组织。在合同法中的自然人包括^v^公民以及在*境内的外国人。
法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。
根据《^v^民法通则》的规定，法人可分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。法人应具备下列条件：1.依法成立；2.有必要的财产或者经费；3.有自己的名称、组织结构和场所；4.能够独立承担民事责任。
其他组织是指具有一定的民事权利和民事行为能力，能够依法独立享有一定的民事权利和民事义务，但还没有取得法人资格的组织。例如某企业的筹备部门、某公司的分支机构等。
供电企业的法定代表人（负责人）是供用电合同的合法签约人，也可以委托代理人签订供用电合同；用电方是法人的，它的法定代表人是供用电合同的合法签约人，他也可以委托其代理人签订供用电合同。
根据辽宁省电力有限公司《供用电合同管理标准》，供电方合同的签约人应首先参加学*培训，经考试合格后，持有《供用电合同签约资格证》。取得授权委托书的必要条件是持有有效的《供用电合同签约资格证》。只有首先取得《供用电合同签约资格证》，并经单位法定代表人（负责人）授权委托后，才可成为供电方委托代理。
在签订供用电合同时，应注意：
1、供用电双方如果是法定代表人或单位负责人签约的，应向对方出示能证明其身份的证明书。（如企业法人营业执照）。
2、供用电双方如果是委托代理人签约的，应向对方出示法定代表人或单位负责人签发的委托代理书。
3、供用电双方都应对合同签约人员的合法身份进行审查，包括法定代表人或单位负责人的合法身份、委托代理人的代理权限和代理期限等。
4、供用电双方需经主管机关核准登记才具合法资格，应将供用电双方签约人的证明书复印件附于供用电合同后面。
供水工程施工合同五
15.4承包人租用的施工设备。
（1）发包人拟向承包人出租施工设备时，应在专用。
合同。
条款中写明各种租赁设备的型号、规格、完好程度和租赁价格。
（2）承包人可以根据自身的条件选租发包人的施工设备。若承包人计划租赁发包人提供的施工设备，则应在投标时提出选用的租赁设备清单和租用时间，并在报价中计入相应的租赁费用，中标后另行签订协议。
（3）承包人从其他人处租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其他承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。
15.5监理人有权要求承包人增加和更换施工设备。
监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
十一、交通运输。
16交通运输。
16.1场内施工道路。
（1）发包人按第4.5款规定提交给承包人使用的道路和交通设施，应由承包人负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
（2）除本款（1）项所述的由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施，并承担一切费用。
（3）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人和监理人使用；其他承包人需要使用上述道路和设施时，应按第5.12款的规定办理。
16.2场外公共交通。
（1）承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等一切费用由承包人承担。
（2）承包人车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。
16.3超大件和超重件的运输。
由承包人负责运输的物件中，若遇有超大件或超重件时，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，均由承包人承担。若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的件数、尺寸或重量时，应由发包人和承包人共同协商确定各自分担的费用。
16.4道路和桥梁的损坏责任。
承包人应为自己进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。
16.5水路运输。
本条上述各款的内容亦适用于水路运输，其中“道路”一词的涵义应包括水闸、码头、堤防或与水路有关的其他结构物；“车辆”一词的涵义应包括船舶，本条各款规定仍有效。
十二、工程进度。
17进度计划。
17.1合同进度计划。
承包人应按《技术条款》规定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在《技术条款》规定的期限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划（称合同进度计划），作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度计划批准前，应按签订。
协议书。
时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展。
17.2修订进度计划。
（1）不论何种原因发生工程的实际进度与第17.1款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在28天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的28天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。
（2）不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第20.2款的规定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第20.3款的规定办理。
17.3单位工程（或部分工程）进度计划。
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程（或部分工程）进度计划报送监理人审批。
17.4提交资金流估算表。
承包人应在按第17.1款的规定向监理人报送施工总进度计划的同时，按专用合同条款规定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，如监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
18.1开工通知。
监理人应在专用合同条款规定的期限内，向承包人发出开工通知。承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地。并从开工日起按签订协议书时商定的进度计划进行施工准备。
18.2发包人延误开工。
监理人未按合同规定的期限发出开工通知或发包人未能按合同规定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权提出延长工期的要求。监理人应在收到承包人的要求后立即与发包人和承包人共同协商补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。
18.3承包人延误进点。
承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进点组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进点的原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
18.4完工日期
本合同的全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期规定在专用合同条款中，承包人应在上述规定的完工日期内完工或在第20.2款和第21条规定可能延后或提前的完工日期内完工。
19暂停施工。
19.1承包人暂停施工的责任。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。
（1）合同中另有规定的。
（2）由于承包人违约引起的暂停施工。
（3）由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
（4）为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。
（5）未得到监理人许可的承包人擅自停工。
（6）其他由于承包人原因引起的暂停施工。
19.2发包人暂停施工的责任。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任，由此造成的工期延误，应按第20.2款的规定办理。
（1）由于发包人违约引起的暂停施工。
（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
（3）其他由于发包人原因引起的暂停施工。
19.3监理人的暂停施工指示。
（1）监理人认为有必要时，可向承包人发布暂停工程或部分工程施工的指示，承包人应按指示的要求立即暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，承包人应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
（2）由于发包人的责任发生暂停施工的情况时，若监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可向其提出暂停施工的书面请求，监理人应在接到请求后的48小时内予以答复，若不按期答复，可视为承包人请求已获同意。
19.4暂停施工后的复工。
工程暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
19.5暂停施工持续56天以上。
城市供水工程合同协议书
签约时间：______________________________。
协议书：
为了明确供水人和用水人在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城市供水条例》等有关法律、法规和规章，经供、用水双方协商，订立本合同，以便共同遵守。
第一条用水地址、用水性质和用水量。
(一)用水地址为_____________________________________________________________________.用水四至范围(即用水人用水区域四周边界)是______________________________________________(可制订详图作为附件)。
(二)用热面积(按照法定的建筑面积计算)：__________平方米，收费面积为___________平方米。
(三)用水量为___________________立方米/日;____________________立方米/月。
(四)计费总水表安装地点为：_____________________________________(可制订详图作为附件)。
(五)安装计费总水表共_____________具，注册号为______________________________________.
第二条供水方式和质量。
(一)在合同有效期内，供水人通过城市公共供水管网及附属设施向用水人提供不间断供水。
(二)用水人不能间断用水或者对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间接加压设施及水处理设备。
(三)供水人保证城市公共供水管网水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。
(四)供水人保证在计费总水表处的水压大于等于___________________兆帕;以户表方式计费的，保证进入建筑物前阀门处的水压大于等于______________________兆帕。
第三条热水量及水费结算方式。
(一)用水计量：
1、用水的计量器具为：________________________计量表;________________________ic卡计量表;或者__________________.安装时应当登记注册。供、用水双方按照注册登记的计费水表计量的水量作为水费结算的依据。
结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。
2、用水人用水按照用水性质实行分类计量。不同用水性质的'用水共用一具计费水表时，供水人按照最高类别水价计收水费或者按照比例划分不同用水性质用水量分类计收水费。
(二)供水价格：供水人依据用水人用水性质，按照________________政府___________________(部门)批准的供水分类价格收取水费。
在合同有效期内，遇水价调整时，按照调价文件规定执行。
(三)水费结算方式。
l、供水人按照规定周期抄验表并结算水费，用水人在___________月_____________日前交清水费。
2、水费结算采取_______________________________________________方式。
第四条供、用水设施产权分界与维护管理。
(一)供、用水设施产权分界点是：供水人设计安装的计费总水表处。以户表计费的为进入建筑物前阀门处。
(二)产权分界点(含计费水表)水源侧的管道和附属设施由供水人负责维护管理。产权分界点另侧的管道及设施由用水人负责维护管理，或者有偿委托供水人维护管理。
第五条供水人的权利和义务。
(一)监督用水人按照合同约定的用水量、用水性质、用水四至范围用水。
(二)用水人逾期不缴纳水费，供水人有权从逾期之日起向用水人收取水费滞纳金。
(三)用水人搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理过户手续的，供水人有权拆除其计费水表和供水设施。
(四)因用水人表井占压、损坏及用水人责任等原因不能抄验水表时，供水人可根据用水人上____个月最高月用水量估算本期水量水费。如用水人三个月不能解决妨碍抄验表问题，供水人不退还多估水费。
(五)供水人应当按照合同约定的水质不间断供水。除高峰季节因供水能力不足，经城市供水行政主管部门同意被迫降压外，供水人应当按照合同规定的压力供水。对有计划的检修、维修及新管并网作业施工造成停水的，应当提前24小时通知用水人。
(六)供水人设立专门服务电话实行24小时昼夜受理用水人的报修。遇有供水管道及附属设施损坏时，供水人应当及时进入现场抢修。
(七)如供水人需要变更抄验水表和收费周期时，应当提前一个月通知用水人。
(八)对用水人提出的水表计量不准，供水人负责复核和校验。对水表因自然损坏造成的表停、表坏，供水人应当无偿更换，供水人可根据用水人上__________个月平均用水量估算本期水量水费。由于供水人抄错表、计费水表计量不准等原因多收的水费，应当予以退还。
第六条用水人的权利和义务。
(一)监督供水人按照合同约定的水压、水质向用水人供水。
(二)有权要求供水人按照国家的规定对计费水表进行周期检定。
(三)有权向供水人提出进行计费水表复核和校验。
(四)有权对供水人收缴的水费及确定的水价申请复核。
(五)应当按照合同约定按期向供水人交水费。
(六)保证计费水表、表井(箱)及附属设施完好，配合供水人抄验表或者协助做好水表等设施的更换、维修工作。
(七)除发生火灾等特殊原因，用水人不得擅自开封启动无表防险(用水人消火栓)。需要试验内部消防设施的，应当通知供水人派人启封。发生火灾时，用水人可以自行启动使用，灭火后应当及时通知供水人重新铅封。
(八)不得私自向其他用水人转供水;不得擅自向合同约定的四至外供水。
(九)由于用水人用水量增加，连续半年超过水表公称流量时，应当办理换表手续;由于用水人全月平均小时用水量低于水表最小流量时，供水人可将水表口径改小，用水人承担工料费;当用水人月用水量达不到底度流量时，按照底度流量收费。
第七条违约责任。
(一)供水人的违约责任。
1、供水人违反合同约定未向用水人供水的，应当支付用水人停水期间正常用水量水费百分之____________的违约金。
2、由于供水人责任事故造成的停水、水压降低、水质量事故，给用水人造成损失的，供水人应当承担赔偿责任。
3、由于不可抗力的原因或者政府行为造成停水，使用水人受到损失的，供水人不承担赔偿责任。
(二)用水人的违约责任。
1、用水人未按期交水费的，还应当支付滞纳金。超过规定交费日期一个月的，供水人按照国家规定有权中止供水。当用水人于半年之内交齐水费和滞纳金后，供水人应当于48小时内恢复供水。中止供水超过半年，用水人要求复装的，应当交齐欠费和供水设施复装工料费后，另行办理新装手续。
2、用水人私自改变用水性质、向其它用水人转供水、向合同约定的四至外供水，未到供水人处办理变更手续的，用水人除补交水价差价的水费外，还应当支付水费百分之___________的违约金。
3、用水人终止用水，未到供水人处办理相关手续，给供水人造成损失的，由用水人承担赔偿责任。
第八条合同有效期限。
合同期限为______年，从________年________月_________日起至________年_______月_______日止。
第九条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
第十条争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过_________________________调解解决。协商或者调解不成，由当事人双方同意由_____________________________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第十一条其他约定。
供水人(盖章)：
用水人(盖章)：
住所：
住所：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
委托代理人(签字)：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
电话：
电话：
供水改造工程施工承包合同
施工单位：(以下简称甲方)。
分项工程承包监护人：(以下简称乙方)。
甲方为了进一步加强工地施工现场管理工作，确保工程施工顺利进行，防止发生安全事故，根据国家有关安全生产的政策规定和甲方安全规章制度，特与乙方订立本合同，以资共同信守。
一、凡在甲方工地工作的乙方人员，必。
二、乙方施工人员若酒后作业，悬空作业未系保险带，进入施工未戴安。
全帽，甲方管理人员随时有权利对其进行处罚：50-元罚款，若乙方人员所承包工程全部完工后，期间未发生安全事故，无违规操作，甲方可给予乙方一定的奖励给监护人。
三、为了促进安全生产，乙方应扣留所承包工程费的5%在甲方处，工程。
交工后，如无安全事故，甲方予以退还，如果在工程施工中违规作业发生安全事故，且因安全事故所发生费用，均由乙方负责。
四、该合同自甲、乙双方签字时生效，该工程完工结算后，自动失效;。
合同期间，因故停工或到其他工地，乙方则视为甲方合同解除;。
五、经商定，乙方班组长为该合同的监护人;。
六、该合同一式两份，甲、乙双方各保存一份。
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
年月日年月日。
供水工程施工合同一
（1）增加。
合同。
中任何一项的工作内容。
（2）增加合同中关键项目的工程量超过专用合同条款第39.1款规定的百分比。
（3）增加额外的工程项目。
（4）改变合同中任何一项工作的标准或特性。
（5）本合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。
（6）异常恶劣的气候条件。
（7）非承包人原因造成的任何干扰或阻碍。
（8）其他可能发生的延误情况。
20.2承包人要求延长工期的处理。
（1）若发生第20.1款所列的事件时，承包人应立即通知发包人和监理人，并在发出该通知后的28天内，向监理人提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并按第17.2款的规定修订进度计划和编制赶工措施报告报送监理人审批。若发包人要求修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则应由发包人承担由于采取赶工措施所增加的费用。
（2）若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当承包人采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，除应按上述第（1）项规定的程序办理外，承包人应在事件结束后的14天内，提交一份补充细节报告，详细说明要求延长工期的理由，并修订进度计划。此时发包人除按上述第（1）项规定承担赶工费用外，还应按以下第（3）项规定的程序批准给予承包人延长工期的合理天数。
（3）监理人应及时调查核实上述第（1）和（2）项中承包人提交的细节报告和补充细节报告，并在审批修订进度计划的同时，与发包人和承包人协商确定延长工期的合理天数和补偿费用的合理额度，并通知承包人。
20.3承包人的工期延误。
由于承包人原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包人应按第17.2款（2）项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金额规定在专用合同条款中。若承包人的工期延误构成违约时，应按第41条的规定办理。
21工期提前。
21.1承包人提前工期。
承包人征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若能比合同规定的完工日期提前完工时，则应由监理人核实提前天数，并由发包人按专用合同条款的规定向承包人支付提前完工奖金。
21.2发包人要求提前工期。
发包人要求承包人提前合同规定的完工日期时，由监理人与承包人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，并由发包人和承包人按成本加奖金的办法签订提前完工协议。其协议内容应包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划。
（2）承包人的赶工措施。
（3）发包人为赶工提供的条件。
（4）赶工费用和奖金。
十三、工程质量。
22质量检查的职责和权力。
22.1承包人的质量管理。
承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的84天内，向监理人报送一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。
22.2承包人的质量检查职责。
承包人应严格按《技术条款》的规定和监理人的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理人审查。
22.3监理人的质量检查权力。
监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便，包括监理人到施工现场或制造、加工地点或合同规定的其他地方进行察看和查阅施工记录。承包人还应按监理人指示，进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。
23材料和工程设备的检查和检验。
23.1材料和工程设备的检验和交货验收。
（1）承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。
监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。
（2）发包人负责采购的工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由发包人承担。工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起的缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。
23.2监理人进行检查和检验。
对合同规定的材料和工程设备，应由监理人与承包人按商定的时间和地点共同进行检查和检验。若监理人未按商定的时间派员到场参加检查或检验，除监理人另有指示外，承包人可自行检查或检验，并立即将检查或检验结果提交监理人。除合同另有规定外，监理人应在事后确认承包人提交的检查或检验结果，若监理人对承包人自行检查和检验的结果有疑问时，可按第22.3款的规定进行抽样检验。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包人承担抽样检验的费用；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包人承担抽样检验的费用。
23.3未按规定进行检查和检验。
承包人未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验，监理人有权指示承包人按合同规定补作检查和检验，承包人应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。
23.4不合格的材料和工程设备。
（1）承包人使用了不合格的材料或工程设备，监理人有权按第26.2款规定指示承包人予以处理，由此造成的损失由承包人负责。
（2）监理人的检查或检验结果表明承包人提供的材料或工程设备不符合合同要求时，监理人可以拒绝验收，并立即通知承包人，承包人除应立即停止使用外，还应与监理人共同研究补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
（3）若按第23.1款（2）项规定的检查或检验结果表明，发包人提供的工程设备不符合合同要求，承包人有权拒绝接收，并可要求发包人予以更换，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。
23.5额外检验和重新检验。
（1）若监理人要求承包人对某项材料和工程设备进行的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，承包人应遵照执行，但应由发包人承担额外检验的费用和工期延误责任。
（2）不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由承包人承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由发包人承担重新检验的费用和工期延误责任。
23.6承包人不进行检查和检验的补救办法。
供水的合同
用水方：＿＿＿＿＿＿。
为了保证供用水的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。
1．供水方水力可供量，用水方计划用水量，用水时间：
2．设备安装费用的负担：
3．水费的计算和结算方法：
4．供水方的权利义务：用水方的权利义务：
5．违约责任：
6．上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。
7．本合同在执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向人民法院起诉。
8．本合同有效期：从双方签章之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。
9．本合同一式＿＿＿份，供、用方各执一份。
供水方：
用水方：
签订时间：
供水合同
甲方：
乙方（用户）：
乙方因用水需要，向甲方提出供水的需求。为了更好的做好供水管理工作和方便用户，同时也为了明确双方的责任，特订立如下协议，望双方信守执行：
1、乙方应遵守《河北安国现代中药工业园区供水管理办法》的有关规定。
2、甲方应按照有关规定，维护管网日常运行，定期进行管网检测，保证乙方供水区域管网的水质、水压合格率，确保用水安全。
3、乙方的户外供水管网应由甲方确定接水点、管道走向、立管位置、阀位、表位及开口点，并可预留未报装用户的接口点，以利今后其他用户报装，乙方不得以任何理由阻挠。
4、再报装接水时，乙方应缴纳甲方规定所需的接水管材及附属配件的报装费用。如遇到户外管道已经堵塞、腐烂的，应同时办理户外水管改装和路面开挖手续，并承担相应费用，以确保乙方正常供水。
5、甲方如需停水，提前告知乙方，并优先供水。
6、甲方应按照安装规范相关规范要求进行施工，确保安装的供水立管、表箱美观、牢固、平直。施工完毕，应及时修补墙面、孔洞，修复地面，并清理现场。
7、甲方应对水表进行定期检测，确保计量准确，乙方应保护好表前水管、水表、表箱等供水设施不至于损伤、失窃，如保护不善，乙方应承担损失和修理费用。
8、乙方不得擅自拆卸、迁移、改动表前阀门、水表及塑封，以影响水表正常计量，否则视为盗水行为，根据《河北安国现代中药工业园区供水管理办法》进行处罚。
9、乙方必须按时支付水费，如不支付，经甲方催款后仍逾期不交水费，甲方将按照《河北安国现代中药工业园区供水管理办法》中有关规定，停止对乙方供水，并追缴欠款及加收滞纳金。
10、凡是乙方在报装立户前发生的供水费用，应无条件给予缴纳清楚，否则，甲方有权拒绝报装河保留追交水费的权利。
11、如与其他问题，参照《河北安国现代中药工业园区供水管理办法》中有关规定解决。
12、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效，用水结束后失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：20xx年12月1日
供水供电合同
法定地址：____________法定地址：________________。
授权代理人：____________授权代理人：____________。
电话：____________电话：____________。
电传：____________电传：________________。
邮编：____________邮编：____________。
开户银行：____________开户银行：________。
账号：____________账号：____________。
税务登记号：____________税务登记号：____________。
为明确供电企业(以下简称供电方)和用电单位(以不简称用电方)在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据忡华人民共和国电力法)、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。
1.用电地址：
2.用电性质。
(1.)行业分类：
(2)用电分类：
(3)生产班次：
3.用电容量。
供电方认定用电方用电设备总容量为千瓦(具体用电设备清单见附表)。
1.供电方向用电方提供交流50赫兹、220/3既伏电压的电源向用电方供电。
2.供电方式采用：
(1)供电方从线路公用变号低压杆接线，向用电方供电。供电容量为千瓦。
(2)用电方对供电可靠性有较高要求时，备用电源采用：
a.供电方从线路公用变号低压杆接线向用电方供电。供电容量为千瓦。
b.由用电方自备电源。自备发电机(或不停电电源ups)容量为千瓦。
3.具体供电接线方式见附图《供电接线及产权分界示意图》。
1.在电力系统正常状况下，供电方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。
2.如用电方用电功率团数达不到0.85以上，或用电方谐波注入量、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响超过国家标准时，供电方无义务保证其电能质量。用电方应负责采取措施治理，并依法承担相应责任。
1.供电方根据用电方不同电价类别的用电，分别安装用电计量装置。用电计量装置的产权属供电方。用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。
(1)用电计量装置安装在处，安装的`有功电能表为安培，无功电能表为安培，电流互感器变比为。用于计量用电量。
(2)用电计量装置安装在处，安装的有功电能表为安培，无功电能表为安培，电流互感器变比为。用于计量用电量。
2.用电方未按电价分类装表计量时，供电方对难以装表计量的用电量，约定按每月千瓦时计算，或按每月总用电量的%计算。随用电构成比例和数量的变化，供电方每年至少对其核定一次，用电方应当予以配合。
1.计价依据与方式。
(1)供电方按照有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，定期向用电方结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
(2)用电方用电容量在100千瓦及以上时，按国家规定加装无功电能计量装置，实行功率因数调整电费。功率团数调整电费考核标准为。
(3)按国家规定，供电方对用电方执行(分时电价)。
2.电费结算方式。
(1)供电方应按规定日期抄表，按期并向用电方收取电费。
(2)用电方应在供电方规定的期限内全额支情电费。交付电费的方式为：
a.用电方每月日定期交付。
b.供电方委托银行向用电方收取电费。
3.按国家规定，用电方向供电方存出电费保证金额元和电能表保证金额元。用电终止时，供电方按规定退还保证金。
4.用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，可请求电力管理部门调解。调解不成时，双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
1.经供电方、用电方双方协商确认，供电设施运行管理责任分界点设在处，属于。分界点电源侧供电设施局供电方，由供电方负责运行维护管理，分界点负荷侧供电设施属用电方，由用电方负责运行维护管理。
2.供电方、用电方分管的供电设施，除另有约定者外，未经对方同意，不得操作或更动。如通紧急情况(当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏)而必须操作时，事后应在24小时内通知对方。
3.在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作。并依法承担相应责任。
1.为保证供电、用电的安全，供电方将定期或不定期对用电方的用电情况进行检查，用电方应当予以配合。用电检查人员在执行查电任务时，应向用电方出示(用电检查证)，用电方应派员随同并配合检查。
2.在用电方受电装置上作业的电工，必须取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证)，方准上岗作业。
3.安装在用电方的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电方维护管理，由用电方负责保护其完好和正常运行。如有异常，用电方应及时通知供电方处理;如私自迁移、更动和擅自操作的，按(供电营业规则》第一百条第5项处理。
4.用电方的自备发电机组要保证与电网闭锁。经供电方检查认定的接线方式不得自行变动。用电方不得自行引入(供出)电源。否则，按《供电营业规则》第一百条第6项处理。
1.用电方不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金按下列规定计算：
a.当年欠资部分，每日按欠费总额的千分之二计算;。
b.跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。
经供电方催交，用电方仍未付清电费的，供电方可依法按规定的程序停止供电，并追收所欠电费和电费违约金。
2.双方商定，除本合同另有约定者外，造成本合同不能属行或不能完全履行的责任，按《供电营业规则》相关条款处理。
供电方、用电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解。调解不成时，双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
1.本合同未尽事宜，按《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整时，则按规定修改、补充本合同有关条款。
2.本合同有效期自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
3.供电方、用电方任何一方欲修改、变更、解除合同时，按《供电营一规则》第九十四条办理，在修改、变更、解除合同的书面协议签订前，本合同继续有效。
4.本合同自供电方、用电方签字，并加斧章后生效。
5.本合同正本一式份。供电方、用电方各执份。效力均等。副本一式份，供电方、用电方各执份。
6.本合同附件包括：
上述附件为本合伺不可分割的组成部分。
供电方：(盖章)用电方：(盖章)。
签约人：(签名盖章)签约人：(签名盖章)。
签约时间：20xx年xx月xx日签约时间：20xx年xx月xx日。
供水的合同
用水方：＿＿＿＿＿＿。
为了保证供用水的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。
１．供水方水力可供量，用水方计划用水量，用水时间：
２．设备安装费用的负担：
３．水费的计算和结算方法：
４．供水方的权利义务：用水方的权利义务：
５．违约责任：
６．上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。
７．本合同在执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向人民法院起诉。
８．本合同有效期：从双方签章之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。
９．本合同一式＿＿＿份，供、用方各执一份。
供水方：
用水方：
签订时间：
供水合同
甲方：
乙方（用户）：
乙方因用水需要，向甲方提出供水的需求。为了更好的做好供水管理工作和方便用户，同时也为了明确双方的责任，特订立如下协议，望双方信守执行：
1、乙方应遵守《河北安国现代中药工业园区供水管理办法》的有关规定。
2、甲方应按照有关规定，维护管网日常运行，定期进行管网检测，保证乙方供水区域管网的水质、水压合格率，确保用水安全。
3、乙方的户外供水管网应由甲方确定接水点、管道走向、立管位置、阀位、表位及开口点，并可预留未报装用户的接口点，以利今后其他用户报装，乙方不得以任何理由阻挠。
4、再报装接水时，乙方应缴纳甲方规定所需的接水管材及附属配件的报装费用。如遇到户外管道已经堵塞、腐烂的，应同时办理户外水管改装和路面开挖手续，并承担相应费用，以确保乙方正常供水。
5、甲方如需停水，提前告知乙方，并优先供水。
6、甲方应按照安装规范相关规范要求进行施工，确保安装的供水立管、表箱美观、牢固、平直。施工完毕，应及时修补墙面、孔洞，修复地面，并清理现场。
7、甲方应对水表进行定期检测，确保计量准确，乙方应保护好表前水管、水表、表箱等供水设施不至于损伤、失窃，如保护不善，乙方应承担损失和修理费用。
8、乙方不得擅自拆卸、迁移、改动表前阀门、水表及塑封，以影响水表正常计量，否则视为盗水行为，根据《河北安国现代中药工业园区供水管理办法》进行处罚。
9、乙方必须按时支付水费，如不支付，经甲方催款后仍逾期不交水费，甲方将按照《河北安国现代中药工业园区供水管理办法》中有关规定，停止对乙方供水，并追缴欠款及加收滞纳金。
10、凡是乙方在报装立户前发生的供水费用，应无条件给予缴纳清楚，否则，甲方有权拒绝报装河保留追交水费的权利。
11、如与其他问题，参照《河北安国现代中药工业园区供水管理办法》中有关规定解决。
12、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效，用水结束后失效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：20___年__月__日
供水设备合同
乙方(供货方)：__________。
甲乙双方经友好协商，就华远金外滩一期项目无负压供水设备供货、保修等事项达成一致意见，在订立本合同。
详细配置见附件1。
供货范围:自稳流补偿器进水口的法兰挂螺栓到水泵出水总管两侧挂法兰带螺栓,包括稳流补偿器进水口前自来水管道上的蝶式闸阀、过滤器,出水管路上的蝶式闸阀、压力传感器,控制柜及设备控制有关的信号线、10米以内的电机动力线。
3.交货时间及地点。
3.1交货时间：收到预付款40个工作日发货。
3.2交货地点：长沙市天心区坡子街口中建八局华远金外滩项目部。
3.3乙方须在货物运至交货地点前不迟于10日，书面通知甲方做好收货准备。
3.4甲方有权根据工程总体进度要求乙方提前或推迟交货，乙方应按变更后的时间完成送货。
4.包装与标记。
乙方应附随货提供出厂合格证及检测报告等相关必需文件，乙方保证上述资料的真实性、有效性。包装物由乙方供用与回收。
5.货物的检验、验收。
5.1.货物运达交货地点后乙方通知甲方进行货品验收，合格后乙方与甲方或甲方指定的接收方办理移交手续。各方对货物的验收，仅为确认货物外观无质量问题，并不免除乙方按本合同约定对货物质量和发货数量等应承担的责任，对不符合约定的，应当在验收期满后十日内书面通知乙方，甲方逾期未验收或怠于通知乙方的，视为验收合格。在组织验收之前，乙方负责安排专人保管，产生的保管费用已包括在货款内。因乙方保管不当造成的损坏、丢失等问题，由乙方负责解决并承担一切损失。
6.双方权利义务。
6.1.甲方工作。
在乙方履约并已满足合同约定付款条件的前提下，甲方按照本合同规定的时间和方式支付乙方到期应付的货款。
6.2.乙方工作。
6.2.1.乙方须提供符合合同约定和甲方要求的全新货物，且应符合国家标准，否则，视为乙方延期交货，如因此延误工期，乙方须承担赔偿责任。
6.2.2.乙方负责货物的运输、装卸并承担因此产生的相关费用，同时乙方承担因包装或运输不利造成的一切损失。乙方负责卸货到甲方指定地点。
7.违约责任。
7.1.乙方延迟交货的违约责任：乙方逾期交付货物的，每逾期一天,乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额1%的违约金。逾期交货超过十日，甲方有权解除本合同。
7.2.乙方货物质量的违约责任：乙方所提交的货物不符合合同质量要求的，乙方应在甲方要求时间内负责更换，费用由乙方负责，如乙方未在甲方规定的期限内完成更换，或更换货物仍未达到甲方要求的,甲方有权要求乙方自违约情形出现之日起按按7.1条约定承担延迟交货违约责任，同时甲方有权退货并解除本合同。
7.3.甲方逾期付款的违约责任：在乙方完全履行本合同之前提下，甲方逾期支付到期应付货款的，每逾期一天，甲方向乙方偿付到期应付货款总额1‰的违约金。
7..4本合同所发生的违约金及费用，甲方均有权从乙方未付货款中直接扣除。
7.5.甲方依本合同约定解除合同时，合同自甲方发出解除通知之日起解除，届时乙方应承担本合同总货款20%的违约金，并承担因此而给甲方造成的损失;合同解除后，乙方应在甲方通知的期限内退还甲方已付货款及应付的其他费用，否则每逾期一日，乙方应按应返还款项的1%向甲方偿付逾期违约金。
7.6因甲方原因，未按合同约定按时付款，乙方有权不供货，停止一切服务或停止设备的运行，所造成的一切损失由甲方负全部责任。因甲方原因造成不能交货、安装、运行、验收或交付使用，自约定交货之日起30日内照常付清设备款。因乙方产品属高新技术专利产品，此合同所签产品，甲方购买后只能自己使用，不得转让他人，不得拆卸，不得盗窃技术，不得自己或帮助他人研究、组织生产同类产品，否则甲方除承担给乙方造成的损失外并承担此合同金额的20%的违约金给乙方。如属发货、租车、配货和托运，以乙方货物到达甲方指定地点日期确认为交货日期。合同生效后因乙方立即组织生产，甲方不得无故解除合同，否则按此合同额的20%计算违约金给乙方，如出现产品质量问题等乙方原因除外。
8.保修。
8.1.由乙方对本合同项下的产品承担质量保修责任。
8.2.甲方的全部权利和责任可由甲方自身履行，也可由甲方认可的本工程的物业管理公司或其他第三人代为履行。
8.3.如因乙方责任造成甲方、房屋业主(使用人)无法正常使用、延期入住等，乙方应承担因此而造成的甲方、业主方的一切损失。
8.4.质量保修期：双方根据有关规定和双方约定，保修期限自甲方项目整体工程完成且物业公司正式接管，并开始办理集中入住手续之日起13个月。
8.5乙方需要在甲方要求时间内完成保修义务，否则甲方可委托其他单位进行维修，乙方需双倍承担第三方维修费用。此费用甲方有权从未支付款项中扣除，乙方不因第三方维修免除其保修及赔偿责任。
8.6乙方在保修期内应提供必要的备品备件。
9.争议及仲裁。
因本合同发生争议的，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
甲方：______乙方：______。
______年____月____日。