随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
供应商供应合同篇一
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法法规的相关规定,甲乙双方本着平等自愿等价有偿的原则,在互惠互利的基础上,就甲方学校食堂经营所需的.新鲜菠菜供应配送达成如下协议:
第一条 新鲜蔬菜品种、数量、规格、价格及计量单位
甲方所需新鲜蔬菜由乙方提供、甲方根据实际情况于每日17:30报单,内容以甲方订单为标准。报单包括品种、数量、规格、计量单位(以公斤为计算单位)等内容;新鲜蔬菜的单价每月5日、15日、25日由双方根据市场行情确定一次,但其单价不得高于所在市场同品种新鲜蔬菜的单价。
第三条 质量标准:
乙方所供应该配送的新鲜蔬菜质量必须达到国家规定的无公害蔬菜的标准。
第四条 .交货时间、地点和运输方式:
交货时间为每天早上6:30
交货地点:学校食堂
运输方式:乙方派人派车配送,并承担相应的费用。
第五条 .验收:
乙方新鲜蔬菜送达甲方时,甲方派专人负责进行过秤验收。
第六条 .结算方式:
采取现金支付方式,于每月10日对上一个月的货款进行结算,并一次性付清;同时由乙方开具税务发票,币种为人民币。
第七条 双方权利和义务
(一)甲方权利和义务:
1、乙方按要求把新鲜蔬菜配送到甲学校食堂后,甲方应及时安排人员对货物进行验收并办理相关入库手续。对不合格的新鲜蔬菜,由双方协商,按达成的协议处理,保证学生的食品安全。
2、甲方有权对乙方所供学校配送的新鲜蔬菜的质量、单价等进行考核和评估。
3、甲方应提前12小时给乙方下达采购计划,并确认正式采购订单,订单上单价为不含税价。
(二) 乙方的权利和义务:
1、乙方在配送新鲜蔬菜过程中所发生的一切费用,均由乙方负责。
2、乙方接到甲方的正式采购订单后须及时备货,并于第二天保质量按时配送给甲学校食堂,不得延误。
3、乙方须按甲方的要求,对其供应配送的新鲜蔬菜和采购渠道及配送过程严把质量关,如出现以次充好,投机取巧等情况,甲方有权拒收乙方所配送的新鲜蔬菜。
4、因甲方未提供必要的交货验收条件,致使乙方无法按时交货的,甲方应赔偿由此给乙方造成的损失。
5、乙方配送的新鲜蔬菜不符合质量要求,甲方应及时通知乙方,经双方确认有权拒收;发生甲方拒收或者甲方提出质量异议的情况下,乙方应及时向甲方补足;质量问题严重的,甲方有权解除合同;因乙方供应配送的新鲜蔬菜不符合质量要求给甲方造成损失的,乙方应承担其经济赔偿责任,直到承担其行政的、法律的责任。
6、若发生特殊情况,致使甲方不再需要乙方送货的,或乙方足够新鲜蔬菜提供给甲方时,均应提前10日告知对方,双方可解除合同;如未及时通知对方,责任方应赔偿由此给对方造成的直接经济损失。
7、因甲方订单失误而拒收乙方货物,甲方应赔偿由此给乙方造成的直接经济损失。
8、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除本合同的,应赔偿由些给对方造成的直接经济损失。
第八条 .不可抗力:
因发生自然灾害等不可抗力事件,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
第九条 .争议解决方式:
在本合同履行过程中发生争议,甲方双方协商解决或申请经济仲裁解决。
第十条 未尽事宜,双方可共同协商,另行签订补充协议。
第十一条 本协议有效有效期为 年 月 日至 年 月 日。 第十三条 本合同自双方签字盖章后正式生效;本合同一式两份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法人代表(签字): 法人代表(签字): 代表人(签名): 代表人(签名):
联系电话:
20xx年 日 月
供应商供应合同篇二
乙方(配送方):
甲方(订购方):
甲乙双方本着公正、诚信、互惠互利、友好合作的原则,就由乙方负责向甲方提供蔬菜配送服务事宜,达成协议,为保证双方的权利,特订本合同。
1、配送的蔬菜质量按甲方的要求质量配送,无腐烂、无农药超标。
2、数量应保证斤两的准确性,原则上以甲方验货数量为准。
3、时间:乙方须按甲方要求的时间每天将所订购的货物送至甲方所在地。
4、验收:乙方每次随货送上一式两份的送货清单,甲方验收后甲方人员签字核认,作为送货凭证。
根据市场行情每个月15日双方协商确认后执行。
款按月结算,甲方必须将货款付给乙方指定的收款员或转入乙方指定的帐户(每学期开学前5日,付上个学期开学后第一个月的货款)。
1、如因货物质量不符或不对称所造成的损失由乙方承担。
2、甲方逾期未向甲方支付货款,乙方有权随时终止向甲方供货,并按每天3‰收取违约金。
1、本合同经双方代表签字后生效。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
3、经双方签字核认得送货清单作为本合同附件同具法律效力。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决发生纠纷时如双方协商不在可申请法院裁决。
甲方代表: 方代表:
20xx年8月25日
供应商供应合同篇三
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,结合工程具体情况,甲方将 工程中的商品混凝土指定乙方供应,为明确双方在供应中的权力、义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》、《预拌混凝土》(gb14902-20xx)及有关法律法规,达成本合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、供应混凝土量1672m3(结算时按实际数量结算) 四、供应时间:根据项目施工进度确定供应时间 五、砼等级单价:
六、供货数量的确认
1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准,由甲方施工单位(沛县设备安装总公司)签认乙方的混凝土随车发货单,发货单一式两份,甲乙双方各执一份,该发货单作为乙方实际供应混凝土数量的结算依据。
2、甲方可对乙方提供的混凝土量进行随机抽验,抽验费用由甲方承担。如同一批次抽验的数量不少于2车,且平均欠量大于1.5%时,乙方应按该次抽验的总欠量的2倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。
七、商品混凝土质量标准要求
3、原材料要求:使用水泥执行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》gb175-1999,砂、石粒径必须满足规范要求,不得发生因石子问题引发的卸料堵车现象。
八、甲方的基本权利和义务
1、甲方应在浇筑混凝土的1天前,以提交订单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点、时间及其他有关要求通知乙方;如遇甲方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的,甲方应及时通知乙方。
2、甲方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水、照明等设施和停车场地。
3、甲方应在混凝土搅拌车到达工地后,及时办理查验交接手续,及时安排卸车。
4、若乙方提供的混凝土质量性能不符合国家标准或有关规定,甲方有权拒收。
5、若乙方供货不及时或不能满足现场生产需求,甲方有权作出处罚或终止合同。
九、乙方的基本权利和义务
1、乙方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比,并有实验室技术负责人签发,同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。
2、乙方应建立安全质量保证体系,严格按国家标准和规范组织生产,根据合同和甲方通知要求,按时保质保量供应商品混凝土,并保持施工的连续性,保证施工的技术要求。
3、乙方应积极配合甲方对混凝土质量和供应量的抽查,出现争议时,乙方应及时派员进行协商处理。如因乙方原因造成甲方出现质量问题,乙方应承担赔偿责任。
4、乙方不得拒绝供应小批量商品混凝土。
5、乙方进入施工现场后,必须服从甲方负责人统一指挥;甲方工程例会,乙方负责人必须参加。
十、结算和付款方式
1、结算方式:
乙方根据甲方签认的发货单每月一次编制结算表,并提供给甲方,由甲方在结算表上盖章确认数量及金额。结算价格按《商品混凝土价格表》中每种规格的价格相应下调20元的优惠。
2、支付方式:工程验收合格后,支付工程款总额的90%,剩余10%作为质保金,若无质量问题,质保期过后10天内支付。
十一、违约责任
1、甲方
双方未解除合同前,甲方不得委托其他混凝土厂家进行混凝土供货(乙方违约除外),由此造成的乙方相应损失由甲方承担。
2、乙方
2.1、非因不可抗力单方面停止履行合同或供应的商品混凝土质量不符合国家的有关规定及合同要求,由乙方承担因此给甲方造成的相应损失。
2.2、商品混凝土供应不及时的处罚标准:在工程施工或混凝土浇筑过程中,如果出现混凝土供应延误,每延误一小时,按500元进行处罚(如果延误两个小时,则按1000元进行处罚;不足两小时,按两小时计算,并以此类推)。因乙方供应混凝土不及时,拖延满三次以上,严重影响施工进度的,甲方有权另委他方供应,并由乙方承担因此给甲方造成的相应损失。
十二、未尽事宜,甲乙双方可以协商解决。本合同一式两份,甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方单位名称(盖章) 乙方单位名称(盖章)
签字代表: 签字代表:
日期: 日期:
供应商供应合同篇四
甲方:
乙方:
经甲、乙双方在场充分协商,并本着平等、自愿的原则,依法达成如下沙石供、需合同,供甲、乙双方自觉遵守。
一、乙方自愿为甲方建设需要供应沙石_________m3。其中粗沙_________元/m3,2—4#石子_______元/ m,沙夹石_______元/ m(包33括运输费用,乙方负责运送至甲方的指定地点。
二、乙方以甲方出具的沙石验收货物清单为结算依据,每当货物累计总量达到_____m时,甲方必须一次性支付上述货物80%的价3款,甲方不得以任何理由延付,从甲方向乙方发出书面不予供货通知之时30日内付清乙方尾款。
三、乙方必须按甲方的书面通知配送货物,不得故意迟廷配送,甲方需货时须提前三天书面通知乙方。
四、在甲方和发包方所签工程承包合同期内,甲方不得向第三方提供乙方能够供应的货物(沙石)。
五、本合同由甲、乙双方自愿约定,双方不得以任何理由违约,如一方擅自违约,由违约方向守约方承担本合同全部标总额的15%违约金,违约不能弥补损失的还应据实赔偿,同时由有过错方承担因本合同纠纷的诉讼费、误工费、交通费、涉讼代理费等。
六、如因本合同发生纠纷,双方可友好协商,如协商不成,任何一方可依法向法院提起诉讼,本合同的未尽事宜,双方另立书面协议补充。
七、本合同一式二份,由甲、乙双方各执一份为凭,双方签字之日起生效至本合同履行终结后自然终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
供应商供应合同篇五
需方: 湖北楚峰水电工程有限公司(简称甲方) 供方: (简称乙方)
为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。
需方在恩施市板桥镇云龙河20xx水土治理工程施工中,使用供方的砂石料,供方保证分批按需按时按规格向需方供应砂石料。
1、交货时间:由需方电话通知,按工程进度需要进场,但必须提前通知所需数量。
2、交货地点:恩施市板桥镇云龙河水土治理工程。
3、交货方式:供方负责汽车运输到需方指定工地,运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
1、石子每立方元整,沙子每立方(单价一次性包死)。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式:水土治理工程完成50%时,付乙方实际供货量的80%,水土治理工程完工后付到实际用量80%,余款二个月内全部付清。
:供方应严格按照甲方要求的产品标准供应,不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的,供方必须清除现场,结算时不予计量。
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、甲方验收质量及方量时,供方必须配和,如遇问题双方协商解决。
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决,协商不成的,可向签约地人民法院提起诉讼。
材料款结清,合同自动失效。
本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
本合同经签字、加盖双方印章后生效,本合同一式3份,甲方2份、乙方1份。
供方:需方:
负责人: 负责人:
年 月 日 年 月 日
供应商供应合同篇六
需方: (简称甲方)
供方: (简称乙方)
为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。
需方在孝感市万锦城市政道路工程施工中,使用供方的碎石,供方保证分批按需按时按规格向需方供应碎石。
1、交货时间:由需方电话通知,按工程进度需要进场,但必须提前通知所需数量。
2、交货地点:孝感市万锦城市政道路。
3、交货方式:供方负责汽车运输到需方指定工地,运费、材料费 及卸车费均包含在单价内。
1、沙子每立方85元整,(单价一次性包死)。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式:水土治理工程完成50%时,付乙方实际供货量的80%,水土治理工程完工后付到实际用量80%,余款二个月内全部付清。
供方应严格按照甲方要求的产品标准供应,不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的,供方必须清除现场,结算时不予计量。
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、甲方验收质量及方量时,供方必须配和,如遇问题双方协商解决。
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决,协商不成的,可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限:材料款结清,合同自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
供应商供应合同篇七
供气方:
用气方:
为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章,经双方协商,签订本合同,以便共同遵守。
第一条用气地址、种类、性质和用气量
(一)用气方燃气用具所在地的地址为__________________;
(二)用气种类为_______________。
(三)用气性质为_______________。、
(四)用气数量
按每月实际发生计算。
第二条供气方式和质量
(一)供气方式
瓶装供气方式。
(二)供气质量
供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514;人工煤气gb13612;液化气gblll74标准。
第三条用气的价格、计量及气费结算方式
供气方根据用气方的用气性质和种类,按照_________政府_________(部门)批准的燃气价格:天然气_________元/立方米;人工煤气_________元/立方米;液化石油气_________元/吨(元/立方米)收取燃气费。
在合同有效期内,遇燃气价格调整时,按照调价文件规定执行。
1.供用燃气的计量:瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算。
2.结算方式:用气方于每月_________日前采取:通过银行方式交费;到供气方供应站交费;采取_________方式交费;供气方到用气场所收费。
惠州培训网
第四条权利和义务
(一)供气方权利义务
1.依照法律、法规和规章的规定,对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查,监督用气方采取有效方式保证安全用气。
2.监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气,有权制止用气方超量、超使用范围用气。
3.用气方逾期不交燃气费,供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。
4.用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时,供气方有权中断供气。
5.供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因,需要中断供气时,应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时,供气方应及时抢修,并在2小时内通知用气方。
6.所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。
7.按照国家和_________市规定的计量和气价标准计量收费。
8.正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次,再后一次检验是三年,若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。
9.及时做好压力表及管道保养与维修。
10.供气方应当按照有关规定,在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志,并配备专职人员进行巡回检查。
11.制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度,对用气方进行必要的安全教育。
12.用气方应当按时交纳气费。逾期不交的,供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰-1%的滞纳金;情节严重的,可以中止对其供气。
(二)用气方权利义务
1.监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。
2.有权要求供气方按照国家现行规定,对燃气计量器具进行周期检定。
3.用气设施发生故障或者存在不安全隐患时,有权要求供气方提供(有偿、无偿)用气设施安全检查和维护保养的服务。
4.按照合同约定交燃气费。
5.按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。
惠州培训网
6.未经供气方许可,不得添装、改装燃气管道,不得更动、损害供气方的供气设施,不得擅自更换、变动供气计量装置。
7.不得在户内放气,不得自己维修灶具及气瓶。
8.严禁将液化气残液倒在群众密集的地方,以确保人身安全。
9.用气方未经供气方批准,不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。
10.用气方应按照使用规则,正确使用燃气。
11.用气方不得盗用或者转供燃气。
12.用气方不得对液化石油气钢瓶加热。
13.用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。
14.用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。
15.用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备,必须报经供气方同意,由持有相应资质证书的单位安装。
16.用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询,对不符合收费和服务标准的,可以向其行政主管部门投诉。
17.用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。
18.用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。
19.用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。
第五条违约责任
(一)供气方的违约责任
1.供气方未按照合同约定向用气方供气,应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。
2.由于供气方责任事故,造成的停气、气压降低。质量事故,给用气方造成损失的,供气方应当承担赔偿责任。
3.供气方在检修供气设施前未通报用气方,给用气方造成损失的,供气方应当承担赔偿责任。
4.由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气,使用气方受到损失的,供气方不承担赔偿责任。
惠州培训网
(二)用气方的违约责任
1.用气方未按照合同约定使用燃气,应当向供气方支付百分之_________的违约金。
2.用气方未按期交燃气费的,还应当支付滞纳金。
3.用气方未按照合同约定用气,给供气方造成损失的,用气方应当承担赔偿责任。
第六条声明及保证
(一)供气方:
1.供气方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.供气方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)用气方:
1.用气方有权签署并有能力履行本合同。
2.用气方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第七条本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,本合同自双方签字盖章之日起生效,期限为:
年 月 日 至 年 月 日
供气方(签字、盖章)用气方(签字、盖章)
年月日 年 月 日
供应商供应合同篇八
甲方:(简称甲方)
乙方:(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将迎富大道二期现场使用的沙承包给乙方购买承运及清淤工程,为明确甲、乙双方权利和义务,经双方协商,特订立本合同,以便共同遵守:
工程名称:
工程地址:
1、乙方承担沙的购买及运送,交通工具费。
2、全面负责现场的施工组织安排,制定工程的生产计划确保生产均衡性的连续性。
3、乙方负责路基清淤及清表按甲方要求施工。
清淤及清表后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格
质量:本工程的沙质量必须达到国家有关合格的质量要求,由于材料不合格而造成的甲方巨大损失由乙方承担经济责任。安全:乙方进入本工地,必须进行交通工具的安全检测,做好交通工具防范工作,对有危险交通工具必须检修完备才能进行操作,如果没有按照操作规章制度进行操作,所发生的安全事故全部由乙方承担。
1、清淤及清表单价按方
2、沙子每立方元(每车
3、材料内容:本项目约运送到施工现场,
乙方在材料运送过程中的沙石、票据必须在24小时之内签字,过期不签字视为无效。
乙方清淤及清表按每月的实际工程量付款
乙方运送的沙到施工现场由甲方现场材料员验收合格后使用,同时开据票据单,每月运送的'沙以签收的票据为证进行结算方量。甲方按每月工程量,余下的材料款待本工程全面完工验收合格后一次性付清。
1、乙方的义务和责任
(1)密切配合甲方的施工生产,满足甲方的材料要求,但有权拒绝甲方的违章指挥。
(2)维护人员负责交通工具的操作,日常维护保养和故障的处理,确保驾驶员技术状态完好。
(3)乙方必须组织足够交通工具进行运送,按甲方要求的材料运送进度工期时间内必须完成。
(4)、乙方按甲方要求加班加点赶工期时,乙方不得拒绝执行或讨价还价后执行,或拖延工期后果自负。
(5)、乙方在材料运送过程中一律听从甲方的要求,如果乙方不执行、甲方有权采取措施调换材料运送商。
2、甲方的义务和责任
(1)根据施工需要甲方提供场地给乙方堆放沙,并按相关材料文件向乙方进行施工技术、质量、安全、施工进度、文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工进度、规范化管理等方面的监督、检查和验收工作。
(2)负责沙的进场签认及每月材料款的签认工作,负责材料款的及时支付。
1、甲方延迟支付沙进场后的材料款时,乙方材料将延迟运送进场。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反合同约定,都应向对赔偿本热门合同书%的违约金。
3、甲方如不按期支付材料款或违反本合同的条款时,乙方有权采取下列措施:
(1)要求甲方及时付清材料款和其它费用,并要要求甲方赔偿乙方的损失;
(2)终止本合同,乙方沙和清淤清表费用,并要求甲方赔偿乙方的一切损失。
本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括材料供应合同附件,材料运送以货及到达签收收据,双方签认的设备,及双方通过协商做出的补充规定。
甲方:(签字盖章):
乙方:(签字盖章):
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
电话:
电话:
签订日期:________年____月____日
签订日期:________年____月____日
供应商供应合同篇九
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要,向甲方购买沙石,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。
1.乙方工程建设所需的沙石全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买沙石。
2.乙方根据工程进度需要,分期分批向甲方购进所需沙石,乙方每次需货时,应提前24小时通知甲方所需沙石的种类、型号、数量,经甲方确认后,甲方应在24小时内将该沙石送到乙方工地。如果甲方逾期给乙方造成的损失由甲方全部负责。
3.单价:中砂105元立方米,石子95元立方米,毛石85元立方米;如果价格上下浮动在五元之内双方不作调整,价格变幅较大时由双方友好协商确定。
4.沙石接收验收方式:乙方收到货物后如有质量问题应在收到货物当日内通知甲方,否则该批沙石的质量视为合格。经双方确认沙石质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的沙石运回,并承担运回所发生的运费,同时甲方在24小时内换送合格沙石。
5.付款方式:以月为单位按80%支付,余款待工程竣工验收后一次性付清,如遇特殊情况双方友好协商解决。
6.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交双方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效,工程完工后自动失效。
8.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:乙方代表:
合同签订日期:________年____月____日
供应商供应合同篇十
需求方:___________(以下简称甲方)
供应商:___________(以下简称供应商)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经充分协商,签订如下销售合同:
一、乙方应向甲方提供苗木的名称、数量、规格和价格,见下表或附表:
二、苗木供应的时间、地点和方法
1.供苗时间地点:乙方在月球。具体交货日期由甲方在上述期限内确定,但应提前5天通知乙方。
2.苗木交付地点和方式:乙方负责将苗木运输至甲方指定的交付地点,运输费用由乙方承担..
3.苗木种植:甲方负责种植本合同规定的苗木。
三、苗木质量验收标准及验收方法
1.验收标准:乙方向甲方提供的苗木除应符合上表规格外,还应符合以下质量要求:植株健壮完整、茎直、无冠幅偏差、无病虫害。
2.验收方法:交货后,甲方应根据上述质量要求,派专人到交货地点现场检查苗木的数量和质量。
四.付款条件
本合同中苗木单价为苗木包干结算价,包括采购、挖运、包装、装载苗木的费用。货物到达甲方指定地点并检验合格后,甲方应向乙方支付70%的苗木货款,并在乙方供应甲方所需苗木完成检验后10个工作日内付清最后一次到货的苗木货款。
责任
1.如甲乙双方在签订合同后中途减少或增加苗木采购数量,甲方应在乙方采购前三至五天通知乙方实际数量。
2.如乙方未按甲方要求供货,导致苗木质量达不到工程要求,乙方将无条件退货。
3.如乙方未能按甲方要求延迟三天交货,甲方将拒绝接受苗木,由此造成的'一切损失由乙方承担..
其他协议
1.无论甲乙双方所处的自然灾害(如瘟疫、战争、地震、冰雹、强风和洪水)如何,双方均不承担任何违约责任。
2.本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不成的,可以向双方所在地的仲裁委员会寻求仲裁和调解。仲裁调解不成的,可以向双方所在地人民法院提起诉讼。
3.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。本合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章):___________
乙方(公章):___________
法定代表人(签名):___________
法定代表人(签名):___________
_________年____月____日
_________年____月____日