编写报告范文时，我们需要注意保持客观立场，不偏袒任何一方，尽可能全面客观地呈现问题。总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
春节停工申请报告
xx公司：
我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的.时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）肆佰万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。
附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。
此致！
敬礼！
项目负责人：xx。
日期：20xx年x月x日
春节停工申请报告
天津中建地产有限公司津海湾项目部：
我公司承建的中建威海路项目（津海湾）一期工程—外墙石材装饰工程，已完成甲方要求的施工进度，5#、6#、7#、8#、10#、21#楼由于外架钢管影响檐口线条的`施工，22#、23#、25#、26#楼外墙保温未施工，由此我项目部现拟定于20xx年12月29日在建工程全面停工。停工前，我公司对各种施工材料、周转材料已集中堆放，并码放整齐、安放稳固。对施工机械进行全面的检查和保养，对材料进入库房保管，并设置专人负责。值班人员明确责任，并有责任制度。
总之在停工前，对已完成工程的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。预计20xx年3月1日恢复施工，现申请有关部门对我施工现场进行检查，并同意停工。
请批示！
xx省xx州市恒达信装饰工程有限公司。
20xx年12月28日。
春节停工申请报告
县政府、县能源局：
针对贵局20____年2月2日下发的'《府谷县能源局关于切实做好20____年春节及全国“两会”期间煤矿安全生产工作的通知》（府能发【20____】13号）文件，我矿严格按照文件精神对井下各个生产系统进行安全隐患排查，并对春节期间安排领导带班和值班人员对井下排水、顶板观察、气体检查、机电维护工作；从20____年2月16日开始对全矿入井人员进行安全培训；对原来的安全技术措施进行完善。我矿严格按照府能发【20____】13号文件进行全矿安全自查，现已具备复工条件，恳请上级部门来我矿进行复工复产验收。
特此申请！
申请人：______。
20____年____月____日。
春节停工申请报告
由于近期气温连续5天低于5℃，根据当地多年气温资料，气温将难以回升，我青云镇钟家沟村1#、2#、3#住宅工程项目部不采取冬季施工。特向贵单位申请停工，本工程计划将于20xx年11月15日停工，20xx年将根据天气情况复工。
已对停工后防火、防盗、防冻的工作安排。冬季停工现场安全措施、冬季值班表后附。特此申请，请于批准。
冬季停工现场安全措施。
为了确保冬季停工建筑施工现场的安全，防止火灾等事故的`发生，就相关注意事项通知如下：
１、工地停工前应进行安全生产条件检查，并做为记录备查。停工期间已安排专人负责管理工地安全。遇有恶劣天气，按统一要求采取应急措施，作好生产安全事故应急准备工作。
２、排除脚手架、起重设备和工地实地围墙、临时板房等事故隐患；做好防火、防毒和监控工作；起重设备的吊钩升到顶部使其自由旋转，对起重设备要进行维护保养。
３、加强对看护人员安全管理，并进行安全教育培训，同时加强防火、防触电和防中毒等管理。
４、停工要做到料净场清，值班值宿人员要加强停工现场周边的巡视，发现问题要立即向有上级主管部门报告。
5、各部门离开办公室时，请检查所有电源开关是否关闭。
6、值班人员要认真检查楼内防护设备，特别是电梯间、楼梯间及其它高空坠落隐患。
7、不得在楼内，特别是楼梯或走廊处堆放垃圾杂物，确保消防通道畅通。
8、停工期间不得让其它人员进入现场。
9、值班人员及保安人员在休息时，一定要关掉取暖设备。
10、值班人员及保安人员与周边项目部配合联防工作，发生重大事件统一行动并及时拨打：匪警：110火警：119急救：120。
榆林泓通建设工程有限公司钟家沟住宅小区第七项目部。
20xx年11月15日。
征地补偿申请报告
_________________，男，汉族，现年_________________岁，_________________东村一组居民。
申请要求：
要求_________________厂将我的耕地作为厂区用地征用，且按国家相关要求及标准给予赔偿。
事实与理由：
本人有一块耕地，位于_________________厂南面大门对面，东沿河公路南。_________________厂于_________________年_________________月通过镇、村两级政府与我达成口头协议：_________________厂计划修建排污管道要通过我地，并计划于9月底完工，且承诺复耕，不影响本年度麦播，本着顾全大局的想法，万般无奈下同意铝厂排污道道通过我地，并要求铝厂保质保量尽快复耕。可时至今日，土地根本没有复耕，且损毁程度大大超过预期，这些都可以实地查看，有目共睹。
其三：建筑垃圾遍地，几乎就是建筑垃圾场。
其四：原来耕地上的桐树林因施工几乎全部损毁。鉴于目前耕地的实际损毁情况，特别是与深沟紧邻的东南面挖了一个大约深40-50米、长40米、宽60米的扇面，若要恢复耕地几乎没有可能，况且即使厂方投入巨资恢复，因排污管道的掩埋，该地块的东南面与深沟相邻，垒埝势必造成反复塌方，致使长期无法耕种。
对我个人来说，年龄已大，身体多病，一年多来因为此事，频繁奔波于政府和铝厂之间，身心疲惫，想尽快解决此事。为此真诚恳请政府能体谅老百姓的苦衷，帮我尽快解决此事，我将感激不尽。
春节停工申请报告
210国道延安过境二级公路管理处：
我公司承接的210国道姚店至三十里铺二级公路建设工程n7标我公司将部分路基工程施工情况汇报如下：
沿线没有障碍、阻拦的施工路段已施工完毕，剩余部分路段受当地村民阻碍无法施工，我项目部现拟定于20xx年7月3日在建工程全面停工。停工主要原因1）k33030～k33200挖方段的正上方有几户四岔铺村民，该段施工将会断掉这几户村民的`村路，由于各级领导经过半个月的研究未能给这部分村民解决村路的问题，致使我标段施工该段就会遭到村民的阻拦，无法进行施工。2）k33455～k33540为我标段16m左右的挖方段，挖成型后有没有特别异常，附近村民说他们水井让我标段挖的没水吃了，井枯了，20xx年7月1日晚7点左右几个村民拿钢刀来我项目部闹事，打伤我部工作人员3名，还开车乱撞我项目部工作人员，致使我标段无法正常施工3）吴枣园村部分施工段的征迁户未搬迁，我标段施工人员进去施工遭到村民的阻碍、阻拦，使我标段无法施工。
预计施工路段具备施工条件后恢复正常施工，现申请有关部门同意停工。请批示！
陕西祥隆建设有限公司210国。
20xx年7月3日。
春节停工申请报告
延边工程建设监理有限公司：
我公司承建的延边园丁新村北区1、2、4、5#楼工程形象进度如下：1#楼负一层顶板混凝土浇筑完毕。2#楼三层顶板混凝土浇筑完毕。4#、5#楼板式筏基混凝土浇筑完毕。
停工前，我公司对各栋工程做好了适当围护及保护措施：
（1）施工用电：配电柜等拉闸、上锁，电缆线、插座等收库保管，未能入库材料做好防护措施。
（2）施工用水：用水全部关闭阀门，水管、关键等收库保管，未能入库的做好防冻等保护措施。
（3）机械设备：大型机械设备等做好防火、防锈等措施，小型设备入库管理。
（4）场区管理：场区围挡等已封闭并做好安全防护、防火等措施，并安排冬季值班管理人员进行检查及管理。
本工程现已进入停工阶段，预计20xx年4月19日前后恢复施工，现申请有关部门对我施工现场进行检查，批示停工。
请批示！
延边延大建筑有限公司
20xx年11月17日
春节停工复工申请报告
______部门领导：
您好！
我司承建的庄士·映蝶蓝湾二期项目于1月18日至2月5日期间停工，现春节假期已结束。项目部的管理人员及各班组的`工人都已归队，现已对入场的各班组人员进行安全教育及技术交底；我项目部协同监理单位已组织有关工程技术人员对临时用电、临边防护、外排栅、起重机械等设备进行安全隐患排查活动，力争全面做好复工工作。
申请人：______。
20____年____月____日。
春节停工申请报告
______部门领导：
您好！
我司承建的'庄士・映蝶蓝湾二期项目于1月18日至2月5日期间停工，现春节假期已结束。项目部的管理人员及各班组的工人都已归队，现已对入场的各班组人员进行安全教育及技术交底；我项目部协同监理单位已组织有关工程技术人员对临时用电、临边防护、外排栅、起重机械等设备进行安全隐患排查活动，力争全面做好复工工作。
我单位特提出复工申请，请予批复。
申请人：______
20____年____月____日
春节停工申请报告
我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
原施工场地地质不能承受静压桩机的`承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年x月x日至20xx年x月x日共计105天。
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。
在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
因xx市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此致
敬礼！
xxx有限公司。
20xx年xx月xx日。
春节停工申请报告
因春节假期施工人员放假回家过年，我项目部决定20xx年1月20日申请停工，放假处由项目经理带队，组织管理人员对施工现场进行了排查并进行了落实，重点做好施工区域及项目部的安全防护，施工材料的安全存放的相关防护措施。
经排查整治，我项目部已做好春节前停工的'准备工作，已具备停工条件，计划于20xx年1月20日停工，特此报告，恳请予以批复，谢谢！
中低压配电网建设改造工程施工项目部。
20xx年1月20日。
春节停工申请报告
我公司承建的贵德县城镇道路及基础设施配套建设项目团结西路市政工程，工程进度完成2%，因天气、房屋、树林未征原因，我项目部现拟定于20xx年11月30日对贵德县城镇道路及基础设施配套建设项目团结西路市政工程全面停工。
停工前，我公司对工程做好了安全防护。对工程的周边围护已按要求全面进行落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。现申请有关部门对我施工现场进行检查。
请批示！
xx昊锦建设集团有限公司。
20xx年11月28日。
申请搬迁补偿报告
申请理由：___________________。
此致
_________________(被申请的机关名称)。
申请人：_____________。
附：1、物证_________________份。
2、书证_________________份。
3、证人证言_______________份。
4、证人姓名、工作单位、住址。
社区申请补偿报告范文
赔偿请求人：杨x，住韶关xxx房。
被请求赔偿义务机关：广东省韶关xx法院，韶关市xx路。
赔偿请求人杨x因与广州宏伟工程机械有限公司租赁合同纠纷一案，由于韶关市xxx在二审期间（20xx年6月16日）向广州市中级人民法院出具了一份该法院同意宏伟机械公司关于租赁处分本人属于所有的摊铺机的证明（主要内容为：1、同意本人被浈江区法院查封的摊铺机继续由宏伟公司租赁，设备闲置期间不计算租金；2、租金由浈江区法院直接收取保全直到达到保全金额为止（本人与谭湘龙租赁合同纠纷一案，谭湘龙向法院申请的保全金额）；3、设备的维修保养费由宏伟公司负责直至法院拍卖或变卖为止。）及将宏伟公司交给浈江区法院的部分租金（32500元）退回给该公司，致使广州市中级人民法院误认为宏伟机械公司已付清其应付给本人的所有租金，结果判决驳回本人要求宏伟公司支付剩余租金的诉讼请求，因此，本人请求韶关市xxx赔偿因本人该法院的失误而导致损失的租金8545500元及诉讼费27235元，共计8572735元。
事实与理由：
本人与广州市宏伟工程机械有限公司于20xx年8月9日签定机械租赁合同，约定宏伟机械公司租用本人的摊铺机一台，租金为每月75000元，该租赁合同为双方的真实意思表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定，为合法有效的合同。宏伟公司就应按合同约定支付租金，现该公司未按时交纳租金，已构成违约，本人要求该公司支付所欠租金合法合理，应该得到支持。具体理由如下：
1、《机械租赁合同》并未约定具体的.租赁期间，依法应视为不定期租赁，《合同法》规定不定期租赁合同双方均有权随时提出终止合同，合同自终止通知到达被通知方时发生终止效力。自租赁合同签定后直到宏伟公司将摊铺机移交到浈江区法院为止，该公司从未向本人提出过要终止合同，因此，租金的计算时间应自宏伟公司拉走设备的次日（20xx年8月30日）起至其将设备移交给xxx时（10月20日）止，共13个月零20日。现本人只主张13个月的租金，也符合宏伟公司主张的租金应从设备调试完毕后计算（20xx年9月8日开始计算）的要求，因此本人的请求也是合理公道的。
2、根据《民事诉讼法》和《最高人民法院法关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》的相关规定，以及本案的实际情况，xxx的查封并未影响到宏伟公司对设备的使用，而且《机械租赁合同》中未约定设备闲置期间，承租人可以不给付租金，因此宏伟公司主张的在设备闲置期间不承担支付租金的义务是没有依据的。
3、《民事诉讼法》仅规定“在被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务时，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产”，未有规定法院有权进行包括就被查封财产订立租赁协议在内的任何处分被查封财产的权限，因此，xxx对宏伟有限公司在20xx年10月24日提出的租赁请示函作出的同意的意思表示属于无权（或越权）处分行为，应视为无效，而由于xxx该行为导致的本人无法向宏伟公司追讨的设备租金应该由xxx负责赔偿。
综上所述，希望韶关市xxx赔偿委员会能对本案重新审查，还本人一个公道。
韶关市xxx赔偿委员会。
附：有关法律文书及证明材料。
赔偿请求人（签名或单章）：xx。
xx年xx月xx日。
土地补偿申请报告范文
根据《xxx土地管理法》、《xxx土地管理法实施条例》的有关规定，漯河市20xx年度第六批城市建设用地方案已经批准，现公告如下：
一、征收土地用途漯河市20xx年度第六批城市建设用地征收土地方案已经河南省人民政府于20xx年6月8日以豫政土〔20xx〕740号文件批复，其批准用途为住宅和公共管理与公共服务用地。
二、征收土地位置及面积本批次被征收土地分别位于郾城区黑龙潭镇姚庄村，沙北街道办事处董庄社区居委会;召陵区姬石镇庙陈村、宋寨村、黄集村，邓襄镇张庄村和翟庄街道办事处范庄村、英杨村。征收郾城区黑龙潭镇姚庄村土地公顷，沙北街道办事处董庄社区居委会土地公顷;征收召陵区姬石镇庙陈村土地公顷、宋寨村土地公顷、黄集村土地公顷，邓襄镇张庄村土地,公顷，翟庄街道办事处范庄村土地公顷、英杨村土地公顷，总面积公顷(其中耕地公顷)。
三、征地补偿标准。
(一)征地补偿安置费：按照《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价的通知》(豫政〔20xx〕11号)征地区片综合地价标准进行补偿。
(二)地上附着物补偿费和青苗补偿费：按《漯河市人民政府关于调整漯河市建设征收土地地上附着物和青苗补偿费标准的通知》(漯政〔20xx〕89号)文件规定的标准据实计算补偿。其中征收耕地的，按一季产值进行补偿。
(三)社会保障费用：按豫劳社办〔20xx〕72号文件执行，计万元/公顷。
四、农业人口安置途径被征地村(组)所涉及的农业人口安置途径采取货币安置、发展第三产业安置、拆迁安置和社会保险安置。
五、征地补偿登记的期限和地点。
被征地范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内，持土地权属证书及其他相关证明材料到指定地点办理征地补偿登记。
登记期限：20xx年7月7日至20xx年7月17日。
登记地点：漯河市国土资源局召陵分局。
漯河市国土资源局郾城分局。
自本公告发布之日起，抢建、抢栽、抢种的地上附着物不予办理补偿登记。
六、土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理补偿登记的，视为放弃其应有的权利，其登记内容以当地乡镇政府、农村集体经济组织(或代表)和国土资源管理部门的调查结果为准。
特此公告。
20xx年7月6日。
春节工程停工申请报告
尊敬的领导：
位于醴陵市北的黄獭嘴镇杨家垅村毛石、代子山、敏家湾三组现共有300余口人，需返水灌溉粮90多亩，鱼塘4口（面积约12亩）。长期以来，其主要农作物为水稻，村民的主要收入来源为农作物收益。
杨家垅村毛石、代子山、敏家湾三组骨干水渠起源于毛石河边，止于云竹湾段，全长约1200米，灌溉面积约200亩。自分组以来，该水渠为我组的农业生产及经济发展作出了重大贡献。近年来，随着我国“三农”问题的提出，以农业为主产业的我村经济得到了高速发展，人们越来越聚焦民生。农业作为我村经济发展的支柱产业，在推动我村经济发展的进程中发挥了重要作用。
xx年开始，一方面，由于毛石、代子山、敏家湾三组部分路段正戮力修筑国道、铁路、村道、组道等交通干线，部分可用劳动力被征用，加上村、组正在集资修筑水泥公路，且尚未完工，村民资金大都投入到道路修筑中了，一直未用混凝土硬化的.水渠更是一拖再拖。另一方面，我村毛石等组因水利设施年久失修，多处塌陷，渗漏严重，尤其是水渠源头段，毁坏更为严重，且面对原有机井、水渠，常有村民为此而械斗，致使其难以进行正常的`农业灌溉，在此背景下，毛石等组200余亩农田灌溉已不能得到保证。农业生产徘徊不前，组民收入甚微，并直接导致了我村“村内小组经济发展不平衡”的地区经济发展差异、为争夺灌溉水源而械斗等问题，迫使我三组许多组民不得不背井离乡、外出务工，进而我组内出现了越来越多的留守老人、留守儿童以及相应不断流出的年轻劳动力，甚至出现“空巢”现象。我组逐步成为了杨家垅村“帮扶三农”政策下最薄弱的环节。如此之恶性循环的不断加剧，我村三个“农业困难组”的问题亟待解决！
经初步预计：加固、翻修的工程面积为90亩，通过相关核算，每亩需资金2500元，总计共需资金20余万元。由于到目前为止，我三组部分路段的道路修筑工程尚未竣工，村委对此无力资助，资金方面实在难以落实。万般无奈之下，特此申请，恳请上级xx不吝视察、考虑，予以适当扶持！毛石、代子山、敏家湾三组全体组员对贵局的大力支持表示衷心感谢！
申请人：
时间：
春节工程停工申请报告
尊敬的xx：
位于醴陵市北的黄獭嘴镇杨家垅村毛石、代子山、敏家湾三组现共有300余口人，需返水灌溉粮90多亩，鱼塘4口（面积约12亩）。长期以来，其主要农作物为水稻，村民的主要收入来源为农作物收益。
杨家垅村毛石、代子山、敏家湾三组骨干水渠起源于毛石河边，止于云竹湾段，全长约1200米，灌溉面积约200亩。自分组以来，该水渠为我组的农业生产及经济发展作出了重大贡献。近年来，随着我国“三农”问题的提出，以农业为主产业的我村经济得到了高速发展，人们越来越聚焦民生。农业作为我村经济发展的支柱产业，在推动我村经济发展的进程中发挥了重要作用。
xx年开始，一方面，由于毛石、代子山、敏家湾三组部分路段正戮力修筑国道、铁路、村道、组道等交通干线，部分可用劳动力被征用，加上村、组正在集资修筑水泥公路，且尚未完工，村民资金大都投入到道路修筑中了，一直未用混凝土硬化的水渠更是一拖再拖。另一方面，我村毛石等组因水利设施年久失修，多处塌陷，渗漏严重，尤其是水渠源头段，毁坏更为严重，且面对原有机井、水渠，常有村民为此而械斗，致使其难以进行正常的`农业灌溉，在此背景下，毛石等组200余亩农田灌溉已不能得到保证。农业生产徘徊不前，组民收入甚微，并直接导致了我村“村内小组经济发展不平衡”的地区经济发展差异、为争夺灌溉水源而械斗等问题，迫使我三组许多组民不得不背井离乡、外出务工，进而我组内出现了越来越多的留守老人、留守儿童以及相应不断流出的年轻劳动力，甚至出现“空巢”现象。我组逐步成为了杨家垅村“帮扶三农”政策下最薄弱的环节。如此之恶性循环的不断加剧，我村三个“农业困难组”的问题亟待解决！
经初步预计：加固、翻修的工程面积为90亩，通过相关核算，每亩需资金2500元，总计共需资金20余万元。由于到目前为止，我三组部分路段的道路修筑工程尚未竣工，村委对此无力资助，资金方面实在难以落实。万般无奈之下，特此申请，恳请上级xx不吝视察、考虑，予以适当扶持！毛石、代子山、敏家湾三组全体组员对贵局的大力支持表示衷心感谢！
此致
敬礼！
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
社区申请补偿报告范文
尊敬的村委会领导：
我是xxx村村民叶小西，居民身份证号：今年39岁。家_有4口人。今年本人由于突患严重的结核性胸膜炎，三年将无法从事基本的生活和农业劳作，家中尚有两个年幼的儿子需要照顾，大儿子现就读于六十九团初中，家庭生活的一切开销仅靠丈夫一人种地维持，因此无法负担昂贵的医药费用。
目前，家里经济负担过重，每每念及这些，我内心对家庭和孩子总是心存不安和愧疚。我本不愿给领导添麻烦，但希望在我最困难的时期能得到集体、组织的温暖，拿到一些困难补助，以此减轻家里的一点经济负担。
特此提出申请，望能核查批准。
xxx。
20xx年xx月xx日。