精选工程免责挂靠协议书（汇总19篇）

合同协议可以明确交易的付款方式、交付时间、品质要求等关键信息，为交易提供明确的指导。在下面列举的合同协议中，你可以找到一些常见的交易方式和条款。

工程免责协议书

经甲乙双方充分协商，在平等自愿、协商一致的.情况下，就乙方在甲方工作时间内及上下班途中的相关事宜，达成如下免责协议：

一、乙方在工作时间应严格按照甲方的各项技术、安全、文明等施工要求进行施工，如在施工过程中所发生的人身伤亡事故及财产损失，一切均由乙方自行承担，甲方不负任何法律责任及经济赔偿责任。

二、乙方在上下班途中应严格遵守各项交通准则，如发生交通事故，一切责任将由乙方承担，甲方不承担任何责任。

三、乙方因自身原因常年患病，如血压高、心脏疾病等。如突发疾病造成任何意外和事故，甲方不承担任何法律责任。所产生的一切后果由乙方全部承担。

四、本协议书双方签字后产生法律效力，未尽事宜，双方协商解决。协议一式两份，甲乙双方各执一份，以做法律之依据。

时间：______年______月______日。

工程免责协议书

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

第一条工程概况。

第二条管理人员。

为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

第三条甲方安全责任。

1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

第四条乙方安全责任。

乙方作为工程项目的承包方，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的.安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底，严禁施工。

6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

8、乙方施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。

9、做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接；做好施工临时用电；按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和乘客安全。

10、建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。

11、制定安全紧急情况预案，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处理。

12、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（6）施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。

第五条违约责任。

1、由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿第三方因此造成的全部损失。

2、乙方未指定安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

第六条出险理赔责任。

对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

第七条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第九条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

第十条本协议签订地点在_______________。

甲方：______（盖章）。

乙方：______（盖章）。

签订时间：_________年____月____日。

工程免责协议书

发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城___工程签定工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容。

1.1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

1.2.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成业主的相关损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经由双方协商由承包人施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。

2、质量保修期。

3、质量保修责任。

3.1.保修期头三个月内，承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，承包人维修负责人每天与发包人工程部及相关部门主动联系一次，在发包人维修备案本上签到。认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。承包人联系电话：发包人通知时间以电信部门记录为准，一次接通或三次无人接听或接不通视为发包人已通知承包人（发包人电话通知时间8:00~18:00之间）。承包人如更改电话，必须提前3天加盖公司公章书面通知发包人。

3.2.发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3.承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格，同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费（修复及赔偿费的15%）可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的'责任。

3.4.承包人的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判，承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付，否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除，并要求承包人补充保修金。

3.5.承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人保修。

3.6.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.7.质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、质量保修金的支付。

在保修期2年后，保修期维修较少或业主投诉少，监理工程师、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内，如果维修次数，业主投诉较多，保修金五年以后酌情结算，保修金结算后，承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他事项：

本工程质量保修书一式四份，双方各两份，由施工合同发包人、承包人双方签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：__________乙方：__________。

代表：__________代表：__________。

工程免责协议书

工程免责协议书

法定代表人：_________。

乙方：___________。

身份证号：_________。

住址：_________。

联系方式：_________。

甲、乙双方就甲方聘请乙方担任甲方财务的事宜，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，经平等协商，宜达成一致，特订立本合同。

经双方确认，公司的直接责任人和实际管理者为甲方。

经双方确认，甲方聘用乙方担任财务职位。

1、经双方确认，乙方担任甲方财务期间，一切工作按照甲方的指示和分配进行。

2、乙方有权利拒绝帮助甲方利用公司从事违法犯罪活动。

3、因公司行为造成任何经济索偿或法律纠纷，均由甲方承担相关的经济赔偿及法律责任，乙方无须承担任何责任。

因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决的，任一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

1、本协议的未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。

2、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本协议甲、乙双方签字并盖章之日起生效。

甲方(签字捺印)：___________。

乙方(签字捺印)：___________。

______年______月______日。

______年______月______日。

工程免责协议书

经双方共同协商，就甲方委托乙方（红树林美食广场二楼网吧装修工程的钢结构部分工程）施工的安全责任问题，订立如下协议：

一、凡甲方委托乙方的钢结构工程施工项目适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。

二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。

三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。

四、乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的'事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

五、由于乙方的工具设备和高空作业施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必须持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。

七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。

_____年____月____日。

工程免责协议书

为强化安全意识，确保施工顺利，本着“安全第一，预防为主”的原则，积极提高工人“自防、自治、自卫”能力，实现安全无事故目标，现结合工程实际情况，经双方商定签订本安全协议书。

1、在施工过程中，甲方随时开展安全检查，并对施工中发现的`问题，及时提出整改意见，限期要求乙方整改完毕。

2、乙方向甲方提供年龄在18周岁以上至50周岁以下的健康劳动者，并对其进行安全入场教育和安全知识考试。

3、特种作业人员必须持证上岗。

4、乙方按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作，不得违章作业和野蛮施工。

5、乙方应保证其工人服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度，遵守劳动纪律。

6、乙方应保持施工期间安全事故为零的记录，并承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济与法律责任。

7、本协议书自签字之日起至工程结束时有效。

8、本协议书一式两份，甲方双方各一份，双方签字生效。

甲方（盖章）：______。

乙方（签字）：______。

_____年____月____日。

建设工程项目挂靠协议书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及以公司（以下称建设方）签订的《建筑工程施工合同》，经甲、乙双方共同协商，为确保该建设工程正常实施，明确甲、乙双方的权利、责任和义务，特签定本合同，具体如下：

一、经营管理。

1、甲方具有建筑工程土建安装施工三级资质，符合要求，乙方以甲方名义和建设方通过协商谈判达成协议，并于年月日以甲方名义和建设方签定项目《建筑工程施工合同》。

2、乙方承诺向甲方缴纳管理费，为该工程项目合同总价款的，并按建设方工程款支付情况分期提取。

2、甲方成立分公司，作为负责人，负责工程施工组织管理工作，工程相关材料款，工人工资等一切经济费用，均由个人负责筹集，并承担一切日常经营管理责任。甲方只负责配合本工程的相关工程手续办理和资料收集归档，招投标文件原件、中标通知书原件、发改委备案原件、施工合同原件、竣工验收报告原件、竣工备案书原件以及施工各类签证原件等文体和电子文档等资料，由甲方存档。

二、财务管理。

本工程建设资金管理按照建设方的规定，采取通过甲方的基本帐户以银行转帐的方式，乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷和民事诉讼、刑事责任，概由乙方负责。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。

建设方所拨付的建设资金必须通过甲方财务手续后方可支取。

三、安全责任。

本工程在乙方施工中实行乙方个人负责项目全部安全责任，乙方必须执行国家和行业以及当地行政安全管理部门相关规定，在一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故，以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任，概由乙方承担全部责任。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于安全事故处理，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失，并追究乙方法律责任。

四、工程质量。

本工程在乙方施工中实行乙方个人负责本工程全部质量责任，乙方必须1。

执行国家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定，达到工程质量合格要求，承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任，本工程所发生的一切质量责任事故概由乙方负责，因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、刑事责任由乙方全部承担。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于工程质量事故处理，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失，并追究乙方法律责任。

五、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

甲方（签字/盖章）：

乙方（签字/盖章）：协议订立时间：年日2。

建筑工程挂靠协议书

甲方：资质公司(以下简称“甲方”)。

乙方：___身份证：___(以下简称“乙方”)。

此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。

第一条合同目的。

经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条合作方式。

乙方以甲方的名义承接甲方经营许可证范围内的经营项目，但由乙方实际操作所接项目，自收自支。

甲方向乙方收取管理费，管理费比例为乙方以甲方名义承揽的工程项目合同额的3%。

第三条甲方的基本权利和义务。

权利：

(1)甲方书面委托乙方作为甲方的全权代表，在全国范围内以甲方名义承接甲方经营许可证范围内的经营项目。

(2)如需以甲方名义提供工程发票，税金由乙方承担。乙方向甲方提供全额发票。

(3)如果不需要提供工程发票，乙方则不需要向甲方提供全额发票。

义务：(1)甲方在本协议生效之后，甲方向乙方提供营业执照和环保方面的相关设计承包资质。

(2)乙方以甲方的名义与乙方的客户签订工程合同(简称合同a)后3个工作日之内，甲乙双方必须按照本协议根据合同a另行签订工程转包合同(简称合同b)，将该项工程全部转包给乙方。未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式参与该工程的合同签订和工程施工工作，否则视为甲方违约。

(3)乙方设计图纸交甲方审核，甲方应该在乙方书面申明的日期内审核完毕，审核通过后，甲方负责在施工图纸上加盖资质章。

第四条乙方的基本权利和义务。

权利：(1)乙方根据此协议获取所有甲方的的承诺并可以要求甲方及时兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的营业执照和环保方面的相关设计承包资质。

(3)充分利用环保方面的资质，完全自主的开展相关经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

义务：(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

(3)认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(5)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

第五条乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

第六条乙方若投标需原件，甲方派人提供原件协助，但乙方对甲方的人员提供交通食宿等费用且额外给甲方报酬(100元/天·人)。

第七条管理费支付。

乙方负责以支票形式从其合同a的客户方收回工程款，甲方在收到乙方交付的工程款支票的同时向乙方开具3日后的支票，支票金额为乙方所收回工程款的97%。甲乙双方互换支票，甲方不得占用乙方资金。迟延一日，甲方需要向乙方支付迟延部分款项利息3%。甲方向乙方开具的支票转入以下账户：

户名：__。

开户行：__。

账号：____。

第八条工程量增、减。

应合同a之乙方客户要求，需要变更设计、追加(减)时，双方依据本合同原则，相应变更合同b，并做管理费用的调增(减)，费用比例适用3%，支付办法参照第七条。

第九条违约责任。

甲乙双方任何乙方违约，违约金为所涉违约项目标的额的30%。

第九条争议解决。

争议协商解决，协商不成的，任何乙方可以起诉到原告所在地人民法院。

第十条合作附件。

甲乙双方签订的合同b、甲方为乙方出具的授权委托书、双方签订的费用明细单，与本件具有同等效力。

第十一条解除合作关系。

甲乙双方在有项目进行期间，任何一方不得解除该合作关系。

甲方代表(签字)：

乙方：__。

乙方代表(签字)。

工程挂靠协议书

1、参照中国科协和中国机械工程学会的有关要求精神，为了便于分会工作的开展，为了有利于分会和北京机械工程学会(以下简称本会)为分会挂靠单位服务，本会与分会挂靠单位和分会共同协商后签订此挂靠协议书。

3、分会的常设工作机构为分会秘书处，设在挂靠单位，相当于挂靠单位中层行政机构由挂靠单位负责设置。

4、分会委员会与挂靠单位协商，推荐适合的人员作为分会秘书长的人选(也可是非挂靠单位的人员)，由本会聘任，主持分会秘书处的日常工作。

5、分会秘书处专(兼)职工作人员(属于挂靠单位人员的)其待遇应与挂靠单位同类、同级人员同等对待。

6、分会秘书处的学会工作及成果纳入挂靠单位工作和成果考核。

7、分会秘书处在业务上接受本会和分会委员会的领导，按照本会的章程和分会委员会的决议独立开展工作。挂靠单位在行政上领导分会秘书处并进行工作指导和监督。

8、分会的挂靠应体现本会、分会挂靠单位和分会互相支持、互惠互利的原则。

挂靠单位为分会秘书处和分会开展工作和活动创造和提供必要的条件及适当的经费支持;可选派有关人员参加本会理事会(或担任名誉理事)及分会委员会;优先参加本会及分会的有关活动;优惠取得本会及分会的有关学术资料。本会及分会要为挂靠单位的业务发展优惠提供各种技术咨询和技术服务。

9、分会的挂靠单位应保持相对稳定，本协议为长期协议，在执行中如有一方提出异议，由三方协商后，予以改变或取消。

10、本协议未涉及的其它有关事项由三方协商研究解决。

11、本协议签字盖章后生效。正本一式三份，三方各持一份。

xx工程学会(盖章) 挂靠单位(盖章) 分会委员会 (盖章)

领导人签字： 领导人签字： 领导人签字：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

工程挂靠协议书

乙方（挂靠方）：___法定代表人：___。

为发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：

一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、

挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。并为乙方设立单独的银行账户，本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。

五．甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。

六、乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例；严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。

七、为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、甲方提取的管理费用：按工程总造价的0.5%，支付方式为随着工程进度，按已完成的工程量及时支付。

本工程所产生的各项税收（除个人所得税）和行政收费均由乙方自行承担。

九、挂靠期间暂定为_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款转入甲方帐户，待扣除管理费后其余工程款三天内转给乙方。

十一、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十二、工程竣工后，乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。

十三、本协议一式四份，双方各执两份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方（盖章）：_________。

乙方（签字）：__________________年____月____日。

_________年____月____日。

建筑工程挂靠协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方因“”开展此协议。

因乙方无投标施工资质，现甲方同意乙方挂靠经营。经甲、乙双方协商并经该工程实际承包人同意，该项目由乙方实际负责施工运营，甲方负责提供资质及税务处理，为明确甲、乙双方的责任、权利，特订立本合作协议。

一、工程概况。

工程名称。

建设单位。

工程地点。

工程造价(最终核算以实际合同额为准)。

承包责任人。

质量等级符合国家质量验收标准。

安全目标无事故。

二、甲方责任权利。

1、甲方提供资质，提供项目经理等投标所必需的人员名单和证书，协助乙方完成项目投标。中标后以甲方名义与建设单位签订《工程总承包施工合同》。

2、与建设单位进行工程款的资金往来和工程的结算。

3、甲方向建设方出具合同全额增值税专用发票，乙方向甲方提供项目过程中发生的材料、设备购置税票并有效抵扣。

4、甲方不得无故扣留项目款，保证专款专用的原则，否则由此造成乙方的经济损失由甲方承担。

5、如乙方在施工中因工程质量、安全生产等原因影响甲方企业信誉时，甲方有权采取必要的行政措施进行对乙方的整改。因乙方在施工质量和安全生产中影响企业的信誉业绩而造成的一切经济损失由乙方承担。

三、乙方责任权利。

1、乙方为该约定项目的实际施工承包人。

2、乙方必须自觉遵守国家法律、法规，遵守省、市、区主管部门的有关规章制度，精心组织施工。对项目中技术、质量、安全、民工工资、材料款、工期等奖罚条款负有全额责任，安全、文明施工，确保工程质量。

3、乙方完成该项目后，工程质量验收必须达到业主方质量验收标准的要求。施工过程中，如发生质量、安全事故，乙方全权处理，其处理过程中所发生的费用及责任均由乙方负责承担。

四、财务管理。

1、建设单位付款后，所有工程款汇入甲方指定的银行账号，建设方因本工程而支付的工程款项甲方应在扣除挂靠管理费用(合同总额的3%，按付款比例逐次扣除)后1日内向乙方支付。

2、甲方必须严格执行财经纪律，遵守双方约定，不得将工程款挪作它用。甲方无正当理由扣留乙方工程款，自乙方向甲方发送请求付款7个工作日后任然不履行付款义务的，以应支付资金月5分计算资金占用利息。

3、建设方要求甲方提供全额增值税票后，乙方向甲方提供项目过程中发生的材料、设备购置发票进行抵扣，甲方核算税务成本并在进度款中扣除相关费用后，向建设方提供全额增值税票。

本协议一式两份，双方各执一份。本合同经甲乙双方盖章签字后生效，即具有正式法律效力，双方必须严格履行。

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商同意，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：(盖章、签字)乙方：(盖章、签字)。

年月日年月日。

工程挂靠协议书

乙方：

此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。

一、工程概况。

1.工程名称：

2.工程地点：

二、合同价额工程的合同价额为。

三、合同目的。

经双方协商，一致同意乙方在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。

四、甲方的基本权利和义务。

1、甲方按工程造价的%向乙方收取人民币元整，作为管理服务费。

2、乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的%作为费用。

3、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本工程管理服务费不予归还。

4、甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可，不参与乙方经营管理。

5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

五、乙方的基本权利和义务。

1、乙方可以获取甲方对其两条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。

3、充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。

4、经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

5、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

7、负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

8、认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和安全事故乙方负完全责任。

9、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

10、按时足额向甲方缴纳管理服务费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方应负责甲方工作人员工资、差旅等费用和公司的管理费用。

11、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

六、乙方实施的工程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

七、乙方在经营活动中，若出现安全、质量责任事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

八、乙方应当在合同签订时付清管理服务费。

本合同以签订日期为生效日，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各一份。

代表：

日期：年月日

乙方：

负责人：

经办人：日期：年月日

建设工程项目挂靠协议书

甲方：乙方：

为加强工程项目管理及提高风险防范意识，保质保量按期完成项目施工任务，做到责、权、利相统一，甲方将其承揽的工程交由乙方进行项目承包，具体协议如下：

一、工程内容：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程造价：

4、工程范围：

5、工程开工时间：

工程竣工时间：

6、质量标准：

7、项目经理：

二、承包经营方式。

甲方按工程总造价扣除项目管理费后将其余资金全部交由乙方支配使用并对该项目进行监督管理。由乙方承担该工程项目的安全、质量、合同、成本及工程造价、人工、材料、工期、进度等全面负责并承担经营风险，实行项目独立经营，自筹资金，自负盈亏。

三、管理规定。

（一）甲方的权利和义务。

1、甲方对乙方的施工进行全程监控，如乙方违反施工合同条款，甲方有权做出停工整顿的决定并直至解除本协议，不赔偿乙方任何损失。

如下情形发生时，甲方有权解除合同：发包方对承包人的表现表示不满，书面要求更换的；工程发生质量或安全事故，未妥善处理造成恶劣影响或给甲方造成损失的；承包人拖欠民工工资而导致甲方被当地行政主管部门通报或列为黑名单的；一个或多个本工程分包单位、材料商针对甲方提起诉讼的。合同解除通知自到达乙方之日起即生效。

2、甲方根据工程情况，可派出工程项目管理人员，派出人员的工资等有关费用由项目中予以支出。

2.1派驻人员规定：（如无派驻人员忽略不计）。

（1）专管员一人：元/月，由乙方支付。负责项目部资料章的管理、不定期对乙方的施工过程进行质量、安全等检查，差旅费及工地补助由乙方承担。

（2）项目管理人员：元/人/月，由乙方支付。若乙方需要驻场。以上工资标准为最低标准，驻外地需另行补助。

（3）建造师（不驻场）：使用一级建造师风险金元/年，每次出场费用为元；借用二级建造师元/年，每次出场费用为元；建造师到场过程中，所有差旅花销由乙方支付。

3、甲方将发包方支付工程款的3%-10%提留，作为乙方的履约担保金，待工程质安全文明、市场行为无缺陷后，甲方向乙方逐步拨付。

（二）乙方的权利和义务。

1、乙方拥有自主经营权，实行独立核算、自负盈亏，因乙方经营不善所造成的亏损或纠纷，均由乙方承担全部责任。

2、工程结束，乙方完成各种税赋后，所获得的利润归乙方所有，不受甲方干涉，乙方在施工过程中发生的费用均由乙方承担。

3、乙方在经营活动中应严格遵守国家法律法规及甲方的规章制度。

4、乙方应自行解决经营活动及施工中遇到的问题。乙方自行组织施工队伍、材料采购、项目商务洽谈、经济签证及工程款的催收等方面的工作。

4.1乙方应优先选择具有施工资质的安装队伍，并与该队伍签订单项工程劳务合同。对于没有劳务资质的队伍，应与每位施工人员签订完成一定施工任务的短期劳务合同。开工前为所有施工人员缴纳工程团体意外伤害险。

4.2项目部组成人员必须持证上岗，甲方可配合乙方办理相关人员证件，所产生费用由项目部承担。

5、乙方必须严格按照图纸、工艺及规范组织施工，应确保施工项目的质量和安全，如出现工程质量问题及安全事故乙方应积极处理和解决，一切费用由乙方负责。造成的一切损失由乙方自行承担。

6、乙方采购材料必须保证材料品质并符合合同、招标文件、图纸等规定，或者征得建设单位同意使用。乙方与供应商签订的合同必须向甲方备案。

7、该项目全部工程款项资金做到专款专用。

7.1只能用于该项工程的各种材料、税金及劳务费等各项开支。7.2工程施工过程中资金不足时由乙方自筹。

7.3乙方不得拖欠材料费、工费等情况，如每出现一次因此对甲方的诉讼或举报等情况，甲方罚乙方元/次。

7.4建设单位工程款付至90%时，甲方停止支付乙方工程款，待乙方提交由建设方或监理开具的工程验收合格证明、各供应商、施工队开出不拖欠证明后，甲方将剩余资金及时拨付乙方。

8、工程竣工验收合格，乙方及时负责与建设单位完成工程结算，甲方应积极配合。

9、竣工资料的整理和移交。

工程竣工交验后，乙方负责整理全套竣工文件，送交甲方备案的资料包括但不限于中标通知书、开工许可证、投标文件、投标邀请函、图纸、竣工结算书、施工过程报验资料等。

10、乙方不得以甲方或项目部名义对外借款或提供担保；不得单独与发包方结算，不得放弃结算利益或签订损害甲方利益的协议或事实。

（三）结算规定。

甲乙双方结算必须满足以下条件：工程竣工验收完毕并交付，且符合施工合同和国家规范的要求；甲方与发包方的工程竣工结算完毕；发包方应支付给甲方的工程款已全部到位；本项目不存在开发商、材料商针对甲方的未决诉讼；在前述条件全部满足情况下，承包人有权要求甲方支付剩余工程款，甲方不得扣留或拒付，如因甲方扣留或拒付工程款所造成乙方的一切损失由甲方负责。

（四）印章管理规定。

如果工程需要，由甲方为本工程项目部刻制项目资料报验专用印章。印章由乙方管理使用。工程结束后，甲方收回。

2.合同作为乙方向企业领款的凭据之一，未按双方约定合同管理程序签订的合同不得作为领款凭据。

（五）管理费提取。

工程按甲方与建设单位所签施工合同约定的结算方式进行结算。甲方提取该工程决算审计总造价%的管理费。管理费的支付方式：从建设单位每一次拨付工程款中按上交管理费的比率由甲方直接扣留。工程最终造价确定后，除拨付的质保金外，在建设单位最后一次拨付工程款时应将本工程全部管理费支付给甲方，建设单位退还的质保金甲方不再扣除管理费。

（六）财务制度管理。

1.建设单位支付的每笔款项必须进入甲方账户，专款专用，不得挪作他用。业主支付工程款时，甲方必须必须委派财务人员积极配合办理拨付手续。

2.建设单位支付的每笔工程款，根据工程进度，甲方按照乙方资金使用计划在工程回款后个工作日内，足额拨付给工地的劳务班组、材料商等与本工程有关的用款单位，剩余的工程款，甲方必须在工程回款后个工作日内支付给承包人，用于支付该项目其他费用，甲方不得挪作他用或无理由扣押。

2.付款时乙方需填写付款申请并附上领取款项的合同、工资单或票据，经各部门负责人及经理审批方可提款。

3.如乙方需前期垫付款项，乙方需将款项付给甲方指定收款账户，由甲方代为支付；工程回款后个工作日内，甲方须将乙方前期垫付款支付给乙方指定收款账户。

4.甲方支付乙方工程回款时，必须支付到承包人指定的收款账户，不得支付给他人，否则后果自负。

（七）税收及费用管理规定。

1、根据该项目的实际情况，乙方足额缴纳各种增值税、企业所得税、城建税和教育附加费等税费后，甲方开具增值税发票。

2、乙方承担招投标及建筑市场各项行政收费、施工现场及各级有关职能部门的检查、招待等各项费用。

3、工程质量保证金和乙方交纳的各项押金均为乙方所有。

3.1如乙方需前期垫付款项，乙方需将款项付给甲方，由甲方代为支付；工程回款后个工作日内，甲方将乙方前期垫付款支付给乙方。

3.2工程竣工、工程质保金在质保期满后，乙方负责索要，甲方配合办理，资金到账后，甲方及时给乙方办理支付。

4、根据国家税务局营改增后的各项税法规定，乙方需提供符合税务局要求的正。

规票据。

4.1乙方需缴纳的税款以乙方实际提供的正规发票和费用支出结算后为准。4.2乙方需在要求甲方开具增值税发票之前提供甲方要求的各种票据，并由甲方上传税务局认证后方可使用。

（八）安全管理规定。

1、乙方必须严格执行当地建设主管部门的各项规定，做到特殊工种必须持证上岗，工人进行三级安全教育，实行安全责任到人，所发生费用列入项目成本。

2、安全资料与施工资料同步。施工过程中如出现安全等事故，由乙方承担一切责任。

2.1如甲方检查中发现工地混乱，有权暂扣2%的工程款，直至整改完成。

2.2乙方在施工中或施工后获得《市级文明工地》，公司将甲方提取本项目的利润的20%作为对乙方奖励，获得《省级文明工地》公司将甲方提取本项目的利润的30%作为对乙方奖励。

（九）文明施工管理。

1、施工现场必须按照国家和工程所在地规定建立文明施工保证措施和环境保护措施。

2、对检查发现的施工现场脏乱差现象及环境破坏污染现象，工程部有权责令承包人进行改善。对于改善不合格的或者拒不执行的，甲方有权暂扣乙方工程款2%的处罚，直至改善完成。

3、施工现场所有的安全帽，工作服必须由统一公司提供，并印有公司字样。费用由承包人一次支付。

4、施工现场出入口形式必须按照公司规定的式样制作，不得擅自制作其他式样。

5、承包人必须在出入口规定的位置设置“七牌两图”。

6、施工现场必须按找规范规定设置消防器材及设施，并保证完好有效。

7、对于施工所涉及到的各类管理制度以及管理人员的职责必须做牌上墙（办公司或者会议室），挂在显眼的位置，要求整齐美观。

四、其它约定。

1、本协议自双方签字之日期起生效，至该项目竣工验收结算完毕，且甲乙双方费用结清后自动失效。

2、该协议内容甲乙方须遵守保密承诺，不得向任何第三方透露。如因泄密所引。

发造成的任何法律责任和经济损失均由泄密方承担。

3、本协议如因甲乙双方出现纠纷，双方可协商解决，解决不了，可直接申请向工程所在地仲裁委员会进行仲裁，仲裁未果可向工程所在地人民法院诉讼。

4、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）。

甲方代表：（签字）。

日期：

乙电日6。

方：（签字）话：期：

工程挂靠协议书

甲方：(营业执照号:)。

乙方：(身份证号码:)。

甲方因业务需要，现聘用乙方从事兼职二级建造师工作，兹订立协议如下,以资甲、乙双方共同遵守执行：

一、聘用期限：

本协议期限：自年月日开始至年月日终止。

二、聘用待遇：

1、聘用金：元/年(元整)。

2、协议莶订后,甲方支付乙方定金元(元),乙方收到定金后即把注册证,执业章等转注资料寄给甲方。

3、按上述第一条的协议期限,签定合同之日(即本协议生效之日)，甲方确认材料无误注册成功当日一次性支付给乙方剩余人民币元(大写：元整)。

三、甲方义务及权利：

1、甲方承诺乙方注册证书仅用于企业资质升级或资质年检使用和招投标使用，如甲方用乙方的执业证书参加投标时，若需要乙方到场参加或拿身份证原件备查，每次甲方应向乙方支付人民币元,所发生的交通费、通讯费和差旅费等其它合理费用也应甲方另行支付给乙方;且累计30天内出勤不超过2天。

2、承担在聘用期内乙方的注册费用及用于维持本证书正常使用的其它各项年检、培训、继续教育等各项费用。

3、二级建造师注册证书在合同期限内由甲方保管，如发生遗失或污损，由甲方负责及时申请补办。

4、在协议有效期内，甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失均由甲方自行承担承担。

四、乙方义务及权利：

1、乙方向甲方提供二级注册建造师甲方注册过程中需要的一切个人材料。

2、注册建造师职业印章(或ic卡)均由乙方保管。

5、乙方不承担甲方的任何工作责任，但有义务配合甲方的二级建造师证书注册工作;。

6、乙方在聘用期内不得在除甲方以外的单位注册。

五、违约责任：

6、乙方不得提前要求解聘，否则乙方退还甲方已支付的全部兼职工资;。

7、甲方要求提前解聘的，甲方按协议期限支付乙方的全部兼职工资。

六、其他：

1、本聘用协议期满前一个月，如双方达成一致意向，经乙方同意，甲方可优先考虑续聘乙方。续聘金不低于元/年(仟元整)，并于续聘期初一次性支付。若不续聘，甲方必须在本聘用协议期满前一个月通知乙方并及时配合乙方在本协议期限内办理注册证书变更迁出手续，若迁出时间超过协议时间，则按本协议期满之日起甲方以元/月(大写：元/月)赔偿乙方经济损失。

2、甲方为乙方购买的五险一金(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险、住房公积金)包括在聘用工资内;甲方不承担聘用期内乙方的任何伤、残、病、死亡等及其他原因产生的一切费用。

3、若乙方有除注册二级建造师以外的其他建设部注册类执业资格证书需变更至甲方，甲方为乙方提供注册便利，但不另外支付费用给乙方，也不承担由此造成的额外费用。

4、甲方不得在借用乙方身份证、学历证等证件时，用于办理其它与本协议内容中不相关事宜，否则乙方有权向甲方追究相关的责任及经济损失。

5、除本协议以外，甲、乙双方未签订其它任何合同或协议。

七、附加条款：

转注册办理完毕后甲方应及时将除二级建造师注册证书原件外的原件交还乙方(期间甲方不得用以上证件办理与建造师注册无关的任何事宜)，二级建造师注册证书原件存放在甲方单位。

本协议为甲、乙方双方真实意思的表达，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方盖章(或签字)之日起本协议生效，聘用期满及证书成功从甲方单位变更转出后本协议自动失效。

附件：1、甲方营业执照、资质证书及甲方代表身份证复印件;。

2、乙方身份证复印件;。

甲方代表：乙方：

签字(盖章)：签字(盖章)：

联系电话：联系电话：

日期：年月日日期：年月日

文档为doc格式。

工程挂靠协议书

甲、乙双方经友好协商，本着公平、公正原则，达成如下协议，以共同信守。

一、工程名称和劳务造价：长丰县人武部院区绿化及体检中心改造装修施工项目。

二、合同目的。

经甲乙双方协商，一致同意甲方上述工程的建筑劳务施工分包项目使用乙方营业及建筑劳务分包资质予以办理建筑施工备案手续。

三、乙方的权利义务。

1、乙方向甲方收取劳务服务费人民币方于本协议签署后三日内一次性付清。

2、乙方在本协议生效之后，只向甲方提供相关建筑劳务分包备案所需的备案资料和手续等，不具体参与甲方的建筑施工。双方确认因本工程需要，以乙方名义所签的各班组或工种分包合同无实际法律效果。

3、如甲方需要开具发票，则收取1%的管理费，税费甲方自理。该税管费应于开票前支付乙方。

4、乙方对甲方提出的合理要求，应尽可能的配合并提供良好的服务。

四、甲方的权利义务。

1、甲方可以获取乙方的相关企业资料、资质证书(均为加盖印章的复印件)，予以办理建筑施工备案手续。

2、该工程所产生的劳务工资均由甲方自行负责支付解决。民工的上岗前培训和安全教育以及配合政府部门检查等事宜，均由甲方负责落实并承担，乙方完全不参与施工过程中的用工管理。

3、甲方实施的上述工程项目，其具体的合同、施工、保险、税务、财务、银行、统计等事项均由甲方自主办理，与乙方无关。

4、甲方在建筑施工过程中，若出现安全、质量责任事故等重大意外，均由甲方独立承担处理，乙方不承担一切责任，特此提出免责声明。如甲方因此给乙方带来相关诉讼或经济损失的，则所产生的一切损失(包括但不限于直接损失和间接损失)均由甲方承担，并向乙方补偿相当名誉损失费(每次不低于壹拾万元的损失费)。

五、其他。

1、甲乙双方一致确认，如因建设工程施工备案需要，甲乙双方另行签订的《建筑劳务分包施工合同》，仅作为政府相关部门备案使用，不作为双方权利义务的约束条款。

2、本协议未尽事宜，甲乙双方应友好协商，并通过达成补充协议解决;未能协商解决的，则任何一方均有权向乙方所在地人民通过诉讼解决。

3、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至上述工程完工后失效;一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：合肥永达装饰工程有限公司年月日。

乙方：安徽省金正建筑劳务有限公司年月日。

甲方：

乙方：韶关宏大爆破工程有限公司。

为了促进就业，满足甲方的用人需求，甲乙双方经协商一致，就劳务挂靠事宜签定以下协议：

一、劳务挂靠人员的招录与变更。

3、劳务挂靠人员在甲方工作期间，因病、工伤(职业病)在医疗期内的，以及女性职工的“三期”期间，甲方不得通知乙方与其终止、解除劳动关系，甲方应按照劳动法的有关规定继续履行用人单位的职责。

二、劳务挂靠人员的工资、各项社会保险费的支付。

1、劳务挂靠人员的工资标准和福利待遇按照甲方依法制定的标准执行，实行同工同酬;。

4、劳务挂靠人员的每月工资、各项社会保险费，甲方如不能按期支付，以及乙方未能按期转入工资卡账户，违约方应逾期之日起每日按示支付总额5%的比例向对方支付违约金。

三、工伤事故处理。

2、应发生工伤而引起的所有费用，除社会保险机构按政策规定支付外，其它费用均由甲方支付。

本协议期为年，自年月日起，至年月日止，如合同期满，甲、乙双方无异议，合同顺延;合同期满后，甲、乙双方一方提出异议，双方协商解决。

五、合同的变更、解除、终止和其他。

3、甲、乙双方任一方违约，违约方应向对方承担违约责任，并承担相应的经济赔偿。

六、争议解决。

合同履行过程中发生的争议，双方协商解决;如协商不成提交乙方所在地解决。

六、其他。

本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人/授权人签字：法定代表人/授权人签字：

日期：年月日日期：年月日

工程挂靠协议书

乙方：xxxxxx。

此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：

1、工程名称：xxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

2、工程地点：xxxxx第号地块。

3、工程内容：xxxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

三、合同价额：xxx万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费xxxx万元。

四、甲方的基本权利与义务。

权利：

1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。

2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。

3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害。

4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。

义务：

1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。

2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。

3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务。

4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。

五、乙方的权利与义务。

权利：

1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任。

2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员。

4、实行内部独立核算、自负盈亏。

5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉。

义务：

1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方。

3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。

4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。

5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。

6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。

7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。

8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。

9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。

乙方责任。

1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。

2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。

3、甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。

4、乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。

5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。

6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。

7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量。

结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。

9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。

六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：xxxxxxx。

法定代表人：

乙方代表人：

签署日期：

工程挂靠协议书

甲方：(以下简称甲方)。

营业执照：

注册地址：

法定代表人：

职务：

乙方：(以下简称乙方)。

营业执照：

注册地址：

法定代表人：

职务：

法定代表人身份证号：

双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定，在合法自愿基础上，经过友好协商签订本合同，以资共同遵守。

第一条：合同目的。

为了有效利用资源，达到双方共赢的局面。经双方协商，一致同意乙方使用甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立合同，明确双方的权利和义务及其合作经营期间内的注意事项。

第二条：甲方的基本权利和义务。

甲方权利：

(1)甲方收取乙方以甲方名义承接项目的为管理服务费税及其他费用由乙方自理，甲方不再另行收取其它费用。

(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。

甲方义务：

(1)甲方在本协议生效后，甲方向乙方提供承接项目任务的公司资质，向乙方提供项目报建所需要的有关资料，协助乙方办理项目开发的相关手续，甲方同时协助乙方办理收付项目工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

(2)甲方在本协议生效后，应向乙方提供经营所需的银行账户和相关财务支持和票据支持。

第三条：乙方的基本权利和义务。

乙方权利：

(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的所需资质及经营许可。

(3)充分利用企业的资质，完全自主的开展相关项目开发经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

(5)乙方可以利用甲方名义开具发票，因开具发票所产生的相关费用由乙方承担。

乙方义务：

(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

(3)认真负责施工项目的质量和安全，确保项目工程质量，安全施工，对项目发生的质量问题和事故，以及项目经营活动所产生的一切经济纠纷由乙方负责。

(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

第四条：乙方实施的项目，其合同、保险、税务、财务、银行等事项由乙方自主办理。

第五条：甲方单方声明。

(1)乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

(2)乙方在经营活动中，若出现其经营项目活动所产生经济纠纷，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

第六条：甲乙双方联合声明。

(1)甲乙双方仅是合作经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。

(2)为了经营需要，甲方同意为乙方开立银行资金账户和提供相关经营票据，并且项目账款专款专用，甲方不得挪用。其中甲方为乙方开立的银行账户资料为：

开户公司：

开户行：

账号：

工程挂靠协议书

乙方：____________法定代表人：____________。

为发挥甲方的宏观调控职能，提高企业的经济效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲方经与乙方双方在平等、自愿、诚实守信的基础上，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：

第一条甲方是依法成立的有限责任公司，并具备相应的建筑物拆除、施。

工资质，甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行位于沙坪坝区新桥干休所危房改建工程的拆迁、还建、销售等所有事宜。乙方挂靠期间对工程拆迁、施工、质量、销售等问题由乙方自行承担。

第二条挂靠期间暂定为_______年，即____年____月____日起至_____年___月___日止。

第三条税费管理。

本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费，乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税费缴纳规定，乙方必须合法经营，及时照章纳税。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴____________税费，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失，并追究乙方法律责任。

第四条管理费及履约担保。

1、本工程乙方向甲方缴纳该项目销售收入的1%的管理费(不含税金及工程所在地政府部门要求缴纳的各种基金和规费，该项目销售收入包括但拆迁还房的面积收入、车库、商业等所有销售面积的销售收入)。该管理费从乙方所修项目开始还房、销售时开始，乙方按每两季度的销售收入为基数提取管理费，双方在每两季度末前十五日内结算，将管理费支付给甲方。

2、为保证本合同顺利履行，乙方承诺将自己对甲方旗下项目“凯川·紫依云”的工程装修款享有的债权作为该合同的履约担保(债权金额以双方实际结算为准)。待乙方在履行完本协议全部条款和合同约定条款后甲乙双方据实结算。

第五条挂靠期间甲乙双方为该项目设立一个专项银行账户，该项目的销售款项必须转入该专项帐户，待扣除管理费和税费后其余款项甲方在五天内转给乙方。

第六条挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

第七条甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及业主方的关系。甲方为乙方提供“________________公司”印鉴，用于工程资料。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担，由此对甲方造成经济损失的，乙方还应支付甲方违约金，违约金约定为甲方所收取总管理费的30%。

第八条甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。甲方指派项目负责人对乙方施工进行监督，对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。

第九条乙方在施工过程中不能履行甲方与业主所签合同或者发生投诉、媒体曝光等有损甲方名誉的情形时，甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他施工队伍，乙方承担由此产生的所有费用并赔偿甲方损失。

第十条挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。

第十一条乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种保险、上岗手续，特殊工程要持证上岗。

第十二条为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。

第十三条乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算及支付的规定，不得拖欠农民工工资。若发生类似劳资纠纷事宜，为平息事件，甲方有权直接从乙方承包项目的账户上划拨给事件中的劳务队伍，且不需任何结算依据，乙方须无条件承担全部费用。

第十四条挂靠期间涉及到垫资、施工保证金、拆迁安置补助等相关拆迁费用均由乙方自行承担。甲方不支付任何费用。

第十五条如乙方在承接整个项目后，销售收入出现亏损，亏损损失则全部由乙方承担，甲方不承担该项目任何亏损费用。

第十六条甲乙双方约定，在该项目交房后，乙方另行委托物业管理公司对该项目后期物业管理进行服务。甲方不再进行物业管理，一切物业管理事宜与甲方无关。

第十七条本协议双方签字盖章后生效。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

第十八条工程竣工后，乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。第十九条本协议争议事宜双方协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院管辖。

第二十条本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

法定代表人：____________法定代表人：____________。

委托代理人：____________委托代理人：____________。

开户银行：____________开户银行：____________。

_____年____月____日_____年____月____日。